居間協議范本個人
居間協議范本個人(15篇萬能范文)
協議中會規定雙方的行為規范和違約責任,這可以促使雙方遵守協議,保證協議的順利實施。這里分享一些居間協議范本個人下載,供大家寫居間協議范本個人參考。
居間協議范本個人篇1
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規的規定,甲、乙雙方經平等、自愿、充分協商,就下列勞務居間服務事項達成一致意見,特訂立本合同,以資信守。
第一條
居間服務
事項:
1、鑒于甲方具有從事勞務服務相關水平及資質,需要尋找勞務服務等合作,現委托乙方利用自身優勢資源提供居間服務,乙方同意接受委托為甲方提供居間服務,向甲方提供勞務服務需求信息,甲方成功和客戶達成勞務服務意向的,甲方應為乙方提供居間服務給予公平合理的報酬。
2、甲方自主決定是否參與客戶達成勞務服務約定,并負責簽署相關合同,委派人員提供勞務服務,獨立承擔勞務服務相關權利和義務,乙方不承擔甲方個人及人員勞務服務任何責任及義務,造成乙方損失的,乙方有權向甲方索賠。
第二條
費用結算
1、如上述甲方成功與客戶或個人就上述勞務服務,甲方所得收益乙方占%,甲方自收到客戶服務費用后3日內支付乙方,甲方不得拖延。
2、上述服務費用支付到乙方指定賬戶:
開戶行:
戶名:
帳號:
第三條雙方權利和義務
1、甲方的權利及義務:
甲方在進行勞務服務中要盡職盡責,不遲到、不早退、認真履行相關客戶約定職責。
甲方必須按照和客戶勞務服務約定相關約定履行合同,承擔相關權利及義務,如出現糾紛,均有甲方負責承擔相關責任,乙方不承擔任何責任。
甲乙雙方為合作關系,乙方對甲方勞務服務期間的人身和財產的安全不負任何法律責任,甲方自行購買相關保險,如造成乙方損失的,乙方有權索賠。
甲方或委派員工因個人緊急事務、傷病及其他特殊原因,不能堅持勞務服務的,需提前和乙方溝通處理,費用這塊按實際產生的費用結算,造成客戶損失的,甲方負責承擔責任。
甲方應當為乙方居間服務提供必要且合理的協助和配合。
2、乙方的權利及義務:
乙方應當以合法方式盡力完成甲方委托事項,應用其自身資源,協助甲方完成上述勞務服務。
乙方應當保證居間行為的合法性,不得損害國家、集體以及第三人權益。
乙方有權向甲方詢問甲方外派人員服務情況,并共同研討有關服務的一切問題,在甲乙雙方商定的基礎上,甲方應遵從乙方所提出的服務意見。
甲方每月給乙方出具對賬單,乙方負責給甲方開具相應的服務發票。
乙方為完成居間服務所產生的費用由乙方自行承擔。
第四條轉讓條款
未經合同其他方書面同意,任何一方不得全部或部分轉讓其在本合同項下的權利和義務。
第五條違約責任:
1、本協議簽署后,任何一方不得違約。否則違約一方應當向他方承擔違約責任。違約責任不僅包括直接損失,還包括間接損失以及守約方依本協議應當取得的預期收益。
2、如有一方違約,違約方同意賠償守約方因追索違約責任而發生的訴訟費、律師費、交通費等相關損失、費用。
第六條合同終止
有下列情形之一的,合同權利義務終止:
1、本合同已按約定履行完畢而自然終止;
2、本合同經各方協商一致而終止;
3、本合同因一方違約而終止;
4、法律法規規定終止的其他情形。
第七條保密條款
1、未經合同其他方書面同意,任何一方對本合同和各方相互提供的資料、信息負保密責任,并不得向任何人披露上述資料和信息,但正常履行本合同項下義務的除外。
2、任何一方違反上述約定的,泄密方應賠償守約方違約金元,違約金不足以賠償合同其他方損失的,應按合同其他方的實際損失賠償。
3、本保密條款具有獨立性,不受本合同的終止或解除的影響。
第八條免責條款
由于不能預見、不能避免和不能克服的自然原因或社會原因,致使本合同不能履行或者不能完全履行時,遇到上述不可抗力事件的一方,應立即書面通知合同其他方,并應在不可抗力事件發生后十五天內,向合同其他方提供經不可抗力事件發生地區縣級以上政府機關出具的證明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效證明文件。由合同各方按事件對履行合同影響的程度協商決定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的責任、或者延期履行合同。遭受不可抗力的一方未履行上述義務的,不能免除其違約責任。
第九條其他
1、本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律法規。
2、凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議,合同各方應通過友好協商解決;如果協商不能解決,任何一方均可向乙方所在地人民法院起訴。
3、本合同如有未盡事宜,由雙方協商一致后簽訂補充協議作為附屬文件。
4、本合同及其相應附屬文件從雙方簽章之日起生效。
5、本合同及其相應附屬文件一式兩份,雙方各執壹份,每份具有同等的法律效力。
甲方:乙方:
代表人:
簽訂日期:簽訂日期:
居間協議范本個人篇2
甲方(委托人):________________
乙方(居間人):________________
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就_____________工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的_____________%向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的_____________%(即人民幣_____________萬元,大寫:_____________萬元)。
2、居間報酬結算方式:
居間報酬總金額為人民幣_____________萬元,在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后,建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的_____________%)到賬后,次日將報酬總額中的________萬(大寫:_________元整)以現金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內,甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款,甲方可以轉帳或現金的方式支付。
3、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶,也可直接支付現金予乙方指定代理人。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同,居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至_______年_______月_______日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如居間成功,本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議,協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫,具真實性及法律效力。
甲方:_____________________乙方:_____________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
推薦閱讀:
小編精心推薦
居間協議范本個人篇3
甲方:(委托方)
乙方:(被委托方,即居間方)
經雙方研究決定,全權委托乙方代表陳奶善同志負責聯系協調并完成了甲方與山東膠南航母基地指揮部(發包方)小口子項目建設土石方、爆破、裝運平一條龍萬立方合同的簽訂,為此,甲方鄭重承諾,根據合同簽訂的總量,按每立方元支付給乙方(居間人)作為勞務酬金,經甲、乙雙方友好協商共同達成以下協議:
一、為了保證雙方利益不受損害,本著真誠合作,互惠互利的原則,甲方按發包方支付工程款的程序,按預付款和進度款一期___萬元,二期___萬元,三期___萬元,付給乙方。同時做到財務雙方共管,甲方二章,乙方加蓋一章。
二、勞務酬金為居間人稅后所得,所得稅由甲方統一代繳,并提供個人所得稅原始票據給居間人。
三、甲方與發包方在合同執行期間發生一切經濟糾紛由甲方自行協調解決,與居間人無關,居間人不承擔連帶責任。
四、本合同受《中華人民共和國合同法.居間合同》有關法律法規保護,如甲方不履行合同將承擔相關法律責任。
五、本合同自簽訂之日起,甲、乙雙方簽字蓋章即生效,在合同終止前,無論甲方公司或法人代表如何變更,該合同繼續有效。
六、本合同為不可撤銷合同,無論法人變更、工程轉讓,本公司各種變更此合同依然有效。直至甲方將全部酬金支付給所有居間人后,本合同即行終止。
七、甲、乙雙方對本合同應嚴格保密,不得向第三方透露。
八、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份。
甲方:
乙方:
小編精心推薦
居間協議范本個人篇4
甲方(委托方):置業有限公司
負責人姓名:身份證號通訊地址:
電話:
乙方(受托方)
姓名身份證號
鑒于:1、甲方(委托方)置業有限公司因缺乏資金,并獲知乙方能夠提供相關融資信息并協助甲方完成融資,現委托乙方尋找、介紹相關金融機構或出資方,提供融資居間服務,而乙方亦獲知了甲方的上述意愿。
2、甲乙雙方共同確認,甲方同意委托乙方為其尋找、介紹出資方,乙方同意接受委托。雙方經友好協商簽訂正式合同,并嚴格履行,以達到雙方目的。
第一條委托事項、乙方服務內容一、項目規劃內容
1、項目公司名稱:置業有限公司
2、項目總融資規劃金額人民幣萬元(具體金額以甲方與資金方或金融機構簽訂的融資合同為準)。所融資金的使用期限:以甲方與資金方或金融機構簽訂的融資合同為準。?
3、融資款項年利息按甲方與資金方或金融機構簽訂的融資合同為準,另外乙方等作為居間方,收取居間服務費3%于放款時當日即收,合計萬人民幣(稅后),即人民幣(大寫)__。二、?乙方服務內容
1、與甲方針對項目反復交流溝通,同時配合資金方和相關金融機構進行關于甲方融資的盡職調查。
2、負責協調甲方與資金方或相關金融機構的溝通,配合促成融資合同的成立。
3、負責向資金方或相關金融機構,推介甲方的項目,確保該項目盡早完成融資。
第二條乙方的義務
1、乙方應本著誠信、專業、高效的職業精神為甲方提供優質服務。
2、乙方應根據項目要求,按合法、合規的原則,盡最大努力維護甲方利益。3、乙方應在取得甲方提供的有關文件資料后,及時向資金方和相關金融機構進行推薦。
4、乙方對其獲知的甲方商業秘密負有保密責任,未依法規定或者未經甲方同意,不得向任何第三方披露。
第三條甲方的義務
1、甲方應全力支持、配合乙方的工作。
2、甲方應當對乙方的融資服務提出明確、合理的要求。
3、甲方應當全面、客觀和及時的向乙方提供融資所需合法、真實、有效的各種文件資料。
4、甲方應及時辦理融資的相關手續,承擔約定的付款義務。5、甲方應遵守合同承諾及保密義務,維護乙方的利益。
6、在乙方按照本合同約定完成融資服務工作,則甲方必須足額向乙方支付居間服務費,并不得以本合同約定的內容之外的因素而拒付居間服務費。
第四條居間服務費的計算與支付
1、乙方不收取前期費用。若項目融資未能成立,本合同隨之自動失效,乙方對甲方亦不收取任何費用。
2、本次費用計算即項目的目標年息以甲方與資金方簽訂的借款合同年息為準,另外乙方收取居間服務費_%。甲方以居間服務費方式支付給乙方作為應得的服務報酬。
3、融資居間服務費的計算公式:融資服務費=融資借款總額%。
4、在該融資項目成立并且第一筆資金實際到達融資主體公司賬戶時同一工作日內,甲方即向乙方按實際借款的金額(即融資借款總額%)支付融資居間服務費并按照分流表額度分別存到乙方指定的賬戶,若分單操作,則批清批結。乙方收款戶名和額度見下表:
稅費由甲方負責。
第五條合同的解除
發生下列情形之一,合同自動解除:?
1、甲方如果沒有從乙方推薦的資金方取得融資借款,此居間合同自動失效。如本合同失效之日起月內,一旦乙方推薦的金融機構或資金方與甲方簽訂了借款協議,則甲方必須仍然按照本合同的約定向乙方支付服務費。甲方不得跳過乙方私自與借款方接觸。
2、甲方委托事項違反相關法律規定或不能及時、合法合理地提供財務憑證或其他會計資料、法律文件,或者隱瞞重要情節,致使乙方不能提供有效的融資服務的,乙方不承擔任何責任。
第六條違約責任
1、若甲方未按約定向乙方支付應付的居間服務費,每延遲一天,甲方應支付給乙方應得服務費金額千分之五的違約金。
第七條合同的生效、期限、修改及其他1、本合同經甲方如實填寫并蓋章、簽字,即生效。本合同和本次業務所涉及的相關文件資料的復印件、傳真件、掃描件、電子郵件等,均與原件具有同等法律效力。
2、本合同用中文書寫一式三份,甲方一份乙方兩份,具有同等法律效力。3、對本合同的修改或補充應由雙方另行以書面形式為之。4、本合同期限以履行融資合同最終期限為準。5、,其他--------------
6、因本合同而發生的任何爭議,雙方均應協商解決,協商不成,應在乙方所地的人民法院訴訟。
甲方(蓋章):_________________乙方(蓋章):________________________
法定代表人或法定代表人或
委托代理人(簽字):___________委托代理人(簽字):___________?
_______年_____月____日??_______年_____月____日
居間協議范本個人篇5
當事人基本信息:
賣方:_______________________________________
姓名:________________國籍/地區:_________
身份證/護照號碼:___________________________
聯系電話:____________通訊地址:___________
郵政編碼:____________所占份額:___________
公司或機構名稱:_____________________________
營業執照號碼:________所占份額:___________
通訊地址:____________郵政編碼:___________
法定代表人:__________聯系電話:___________
身份證/護照號碼:___________________________
代理人:______________聯系電話:___________
身份證/護照號碼:___________________________
通訊地址:____________郵政編碼:___________
共有權人:___________________________________
姓名:________________國籍/地區:_________
身份證/護照號碼:___________________________
通訊地址:____________郵政編碼:___________
聯系電話:____________所占份額:___________
公司或機構名稱:_____________________________
營業執照號碼:________所占份額:___________
通訊地址:____________郵政編碼:___________
法定代表人:__________聯系電話:___________
身份證/護照號碼:___________________________
居間方:_____________________________________
公司名稱:___________________________________
備案證書號碼:________營業執照號碼:_______
通訊地址:____________郵政編碼:___________
法定代表人:__________聯系電話:___________
經紀人:_______________________
聯系電話:___________________________________
執業證號碼:___________________
買方:_______________________________________
姓名:________________國籍/地區:_________
身份證/護照號碼:___________________________
通訊地址:____________郵政編碼:___________
聯系電話:____________所占份額:___________
公司或機構名稱:_____________________________
營業執照號碼:________所占份額:___________
通訊地址:____________郵政編碼:___________
法定代表人:__________聯系電話:___________
身份證/護照號碼:___________________________
代理人:______________聯系電話:___________
身份證/護照號碼:___________________________
通訊地址:____________郵政編碼:___________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《深圳經濟特區房地產轉讓條例》及其他有關法律、法規的規定,經居間方居間,買方、賣方、居間方在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上,就本合同所涉房地產預約買賣和居間服務事宜,達成如下協議:
第一部分房地產預約買賣
第一條擬轉讓標的
賣方擬轉讓房地產坐落于:________________________。
房地產證號為:____________。房地產用途為:______________________。
登記建筑面積為:____________平方米。套內建筑面積為:____________平方米。
該房地產土地使用權年限自________年_______月_______日至_______年。
第二條房地產產權現狀
該房地產產權現狀為以下第_______種
1.該房地產沒有設定抵押,賣方對該房地產享有完全的處分權。
2.該房地產處于抵押狀態,賣方承諾于本合同生效之日起_______日內還清貸款,辦妥注銷抵押登記手續。
3.該房地產處于抵押狀態,賣方需委托擔保公司擔保融資贖樓的,須于簽訂本合同之日起_______日內與擔保公司簽訂服務合同,辦理贖樓手續,買方應予協助,擔保贖樓收費項目以擔保公司的服務合同為準;賣方雖有擔保公司提供擔保但仍不能獲得贖樓貸款的,賣方應在合同約定轉移登記日期之前自行贖樓。
4.其他:___________________________________。
第三條房地產租約現狀
該房地產所附租約現狀為
1.該房地產沒有租約;
2.該房地產之上存有租約。租賃合同見附件[租賃編號:______________,月租金__________元整,租期自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日]。賣方須于簽署《深圳市二手房買賣合同》前取得承租人放棄優先購買權或放棄購買權之書面證明,否則視為賣方違約。買賣雙方經協商一致按下述第種方式處置租賃合同:
①該房地產產權轉移后,原租賃合同在有效期內對買方仍然有效。賣方須于_________前協助買方與承租人簽訂新的租賃合同,同時賣方須將承租方已交賣方之租賃押金/保證金及預交租金轉交予買方,買方自_______時起享有賣方在原租賃合同項下之權利義務。
②賣方須于該房地產交付買方使用前解除原租賃合同,買方對因原租賃合同而產生之糾紛不承擔任何責任。
第四條附著于該房地產之上的戶口
該房地產所附著的戶口,賣方保證于收到房地產轉讓總價款之日起_____日內遷出,逾期則以該房地產轉讓總價款為基數按每日萬分之____向買方支付違約金。
第五條轉讓價款
該房地產轉讓總價款為人民幣:______億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分。該轉讓價款不含稅費。
第六條交易定金
該房地產交易定金為人民幣:________億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分。買方同意按以下方式支付:
本合同簽訂時,向賣方支付定金人民幣:______億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分。
本合同簽訂后______日內,向賣方支付定金余額人民幣:______億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分。
上述定金建議交由買賣雙方約定的銀行第三方賬戶監管。買方將定金在合同約定期限內存入監管帳號,即視為賣方收訖。定金在買賣雙方辦理過戶手續時自動轉為樓款,但另有約定的除外。
第七條交房保證金
為防范交易風險,督促賣方按約定如期交付該房地產并結清所有費用,買賣雙方協商同意在本合同簽訂時從交易總價款中預留人民幣:______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分。作為交房保證金。此款在賣方實際交付房地產及完成產權轉移登記時進行結算。此交房保證金的處理方法為下列第____種:
1.交由居間方托管;
2.其它:
第八條付款方式
買方所支付款項,除有特別約定,建議以銀行第三方托管的方式進行資金監管。
買方按下列第______種方式給付除定金、交房保證金之外的房款人民幣:______億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分。
1.一次性付款
買方須于年月日之前將上述房款支付至買賣雙方約定的銀行第三方監管賬戶。
2.買方向銀行抵押付款
買方須于年月日之前支付除定金、交房保證金之外的剩余首期款人民幣:_____億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分。至買賣雙方約定的銀行第三方監管賬戶;
買方須于年月日之前向銀行提交抵押貸款申請的相關資料,并配合銀行辦理貸款審批手續,抵押貸款金額以銀行承諾發放貸款金額為準;
銀行承諾發放貸款不足以支付房款余額的,雙方約定按以下第____種方式處理:
○1.買方應于銀行出具貸款承諾函之日起三日內補足應交款。
○2.合同解除,賣方應在解除合同之日起三日內全額退還買方已付____________等所有款項。
3.買賣雙方約定的其他付款方式:_________________________________。
上述款項建議買方支付至買賣雙方約定的銀行第三方監管賬戶。
第九條買方逾期付款的違約責任
買方逾期付款的,賣方有權要求買方按下列第________種方式承擔違約責任:
1.要求買方以未付款項為基數,按日萬分之四支付違約金,合同繼續履行。
2.有權解除合同并要求買方支付該房地產總價款百分之________的違約金。
但因銀行貸款原因導致買方逾期付款的除外。
第十條稅費承擔
按有關規定,賣方需付稅費:營業稅;城市建設維護稅;教育費附加;印花稅;個人所得稅;土地增值稅;房地產交易服務費;土地使用費;提前還款短期貸款利息;提前還款罰息。
買方需付稅費:印花稅;契稅;產權登記費;房地產交易服務費;《房地產證》貼花;抵押登記費;公證費;授權委托公證費。
其他費用:權籍調查費;房地產買賣合同公證費;評估費;律師費;保險費;其他。
經雙方協商,其中:______________________________
上述________________________項由賣方支付。
上述________________________項由買方支付。
本合同履行過程中因法律、法規和政策原因新增的稅費,按以下第____________方式處理:
1.由法律、法規和政策規定的繳納方繳納。
2.買賣雙方同意由________方繳納。
3.其他:買方支付:_______%;賣方支付:______%。
以上按規定應由賣方和買方支付的稅費,因買賣雙方協商改變實際納稅方的,法律責任不因納稅方的變化而轉移。
任何一方不按約定或法律、政策規定繳納相關稅費,導致交易不能繼續進行的,應向對方支付該房地產總價款百分之______的違約金。
第十一條房地產交付
賣方應當于________將該房地產交付買方,并履行下列手續:
1.買賣雙方共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等事項進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,并辦理交接手續;
2.交付該房地產鑰匙;
3.________________________。
第十二條延遲交房的違約責任
除本合同另有約定外,賣方未按合同約定的期限將該房地產交付買方,自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止,賣方以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之四向買方支付違約金,合同繼續履行。
第十三條附隨債務的處理
賣方在交付該房地產時,應將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業管理服務費、垃圾清運費、____________等費用結清,單據交買方確認,否則買方有權從交房保證金中抵扣上述欠費。
第十四條二手房買賣合同的簽訂
在本合同簽訂之日起_______日內,買賣雙方須簽訂《深圳市二手房買賣合同》。
需辦理贖樓手續的,在銀行出具貸款承諾函之日,或賣方在贖出房地產證原件并注銷抵押登記日起_______日內,買賣雙方須簽訂《深圳市二手房買賣合同》。
第十五條產權轉移登記
買賣雙方簽訂《深圳市二手房買賣合同》_______日內,共同向房地產權登記機關申請辦理轉移登記手續。在收文回執載明的回復日期屆滿之日起_______日內,買賣雙方須辦理交納稅費的手續。該房地產證由買方領取。買方負有抵押義務的,在買方領取新房產證后_______個工作日內須辦理抵押登記手續。
第十六條其他違約責任
任何一方不履行本合同約定義務,致合同目的不能實現,守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之_____的違約金。
第十七條不可抗力
因不可抗力不能履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但法律另有規定的除外。因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力結束之日起_______日內向另一方提供證明。
第二部分居間服務
第十八條居間服務內容
居間方提供如下服務:
1.接受買方購房委托并為買方提供房地產信息,陪同買方看房;
2.對買賣雙方當事人資格、房地產產權信息的合法性進行查驗;
3.向買方準確傳達或報告賣方的真實意圖;
4.接受賣方售房意向委托并為賣方聯系合適的買方;
5.促成買賣雙方進行交易,協助辦理房地產交接事宜;
6.提供銀行抵押貸款、贖樓事項的咨詢服務;
7.向賣方準確傳達或報告買方的真實意圖;
8.對買賣雙方辦理產權轉移登記手續、期限、應交納的費用等事項提供咨詢服務;
9.____________________________。
第十九條必要費用約定
1.本合同簽訂時,買方向居間方支付人民幣:佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分。如買賣雙方未能簽訂《深圳市二手房買賣合同》,則此款項作為居間必要費用無需退還,因居間方原因導致的除外。
2.本合同簽訂時,賣方向居間方支付人民幣:______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分。如買賣雙方未能簽訂《深圳市二手房買賣合同》,則此款項作為居間必要費用無需退還,因居間方原因導致的除外。
如買賣雙方最終簽訂《深圳市二手房買賣合同》,則居間方所收取的款項充抵買賣雙方應當支付的傭金。
第二十條傭金收取
1.居間方在買賣雙方簽訂《深圳市二手房買賣合同》時,向買方收取傭金人民幣:______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分如買賣雙方最終未能完成該房地產產權過戶,則此交易傭金無需退還,因居間方原因導致的除外。
2.居間方在買賣雙方簽訂《深圳市二手房買賣合同》時,向賣方收取傭金人民幣:______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分如買賣雙方最終未能完成該房地產產權過戶,則此交易傭金無需退還,因居間方原因導致的除外。
第二十一條違約責任
1.買賣雙方利用居間方所提供信息、條件、機會等,私自簽訂《深圳市二手房買賣合同》或者另行通過其他居間方簽訂《深圳市二手房買賣合同》,買賣雙方應當承擔違約責任。居間方有權要求買賣雙方支付本合同約定的全部傭金。
2.因賣方過錯或違約,致買賣雙方未能簽訂《深圳市二手房買賣合同》,居間方應將向買方所收取的必要費用返還后,可要求賣方賠償。
3.因買方過錯或違約,致買賣雙方未能簽訂《深圳市二手房買賣合同》,居間方應將向賣方所收取的必要費用返還后,可要求買方賠償。
4.因居間方過錯或違約,致買賣雙方未能簽訂《深圳市二手房買賣合同》,居間方應向買賣雙方雙倍返還已經收取的必要費用。造成買賣雙方損失的,應承擔賠償責任。
5.因不可抗力因素,致買賣雙方未能簽訂《深圳市二手房買賣合同》,居間方應于不可抗力情形消除后五日內退還買賣雙方所支付的必要費用。
第三部分其他約定
第二十二條本合同與其他文件的沖突解決三方在本合同簽訂之前的承諾及協議,如有與本合同不相符的,以本合同為準。
第二十三條合同附件
本合同共有附件______份。合同附件為本合同組成部分,具有同等法律效力。
第二十四條法律適用與糾紛解決
因本合同發生糾紛,應協商解決。協商不成時,依據中華人民共和國法律,采取下列第______種方式解決:
1.向深圳仲裁委員會申請仲裁;
2.向中國國際經濟貿易仲裁委員會華南分會申請仲裁;
3.向人民法院起訴。
第二十五條合同數量及持有
本合同一式______份,買方______份,賣方______份,居間方______份,均具同等法律效力。
第二十六條送達
當事人所填寫的通訊地址即為送達地址。
第二十七條合同生效
本合同自三方簽字之日起生效。
本合同不作為申請房地產轉移登記的依據。
賣方:_______________________
代理人:_____________________
證號:_______________________
經紀人助理:_________________
證號:_______________________
居間方蓋章:_________________
經紀人:_____________________
買方:_______________________
代理人:_____________________
___________年_______月_____日
居間協議范本個人篇6
委托方:
法定代表人:
居間方:
居間方受委托方委托,雙方就居間方向委托方提供有關居間介紹服務等事項,經雙方協商,達成如下協議:
一、居間方將中銀路城建設工程有限責任公司黃果樹旅游文化商品博覽底價交易中心工程項目部之建設居間服務介紹給委托方施工。
二、委托方必須出示有關建設施工資質,具備該項目建設施工條件。
三、居間方在委托方具備該項目建設施工的條件下,居間方提供準確信息介紹服務委托方將該項目承包。
四、居間信息服務費:委托方按該項目施工土石方每立方支付三角居間信息服務費給居間方。
付款方式:委托方承包該項目建設施工合同時,委托方必須支付居間方信息服務費貳萬元委托方進場施工十天后,委托方須支付居間信息服務費貳萬元,余款按委托方土石方施工進度支付給居間方。
五、違約責任按《中華人民共和國合同法》有關條款執行。本協議一式兩份,雙方各執一份。
委托方簽字:
___年___月___日
居間方簽字:
___年___月___日
居間協議范本個人篇7
出賣方(甲方):朱大偉、朱小二買受方(乙方):王小明
居間方(丙方):上海中原物業顧問有限公司
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國物權法》的有關規定,甲、乙雙方經丙方居間介紹,就下述房地產的買賣事宜協商一致,達成本協議。
一、意向金:乙方為表示對下述房地產之購買誠意,向丙方支付意向金計人民幣50000元(大寫:伍萬元整),
作為與甲方進行洽談之用。
二、房地產的基本情況(甲方提供并確保其真實性):
2.1坐落:普陀區長壽路100弄100號101室以及/號車位(下稱“該房地產”);2.2權利人朱大偉、朱小二;建筑面積:100平方米;2.3房地產權證編號:滬房(地)普字(1999)第015408號;類型:√住宅□辦公樓□商鋪(商場)□其他;2.4室內固定裝修及固定設施設備一并隨同轉讓;若非固定設施設備(含家具、電器等)一并隨同轉讓,則詳見附件約定;2.5是否設立抵押:□否
√是,抵押權人:中國銀行虹口支行;
是否設立租賃:□否
√是,是否已取得承租人放棄該房地產優先購買權的書面證明:□是√否。
三、交易條件:總房價款為人民幣2000000元(大寫:貳佰萬元整)(其它交易條件見附件一《房地產買賣協議》)。四、委托期限:在丙方收到意向金后十個工作日內,乙方不得解除對丙方的委托,亦不得收回意向金,否則應向丙方支付違約金(為本
協議第三條所述總房價款的2%)。若甲方在前述期限內未能簽訂本協議,則乙方有權至丙方處無息取回意向金。若乙方未取回意向金,則視為繼續委托丙方與甲方洽談;若甲方簽訂本協議,則對乙方具有法律約束力。
五、轉定金:如甲方在本協議上簽字,則乙方交付的意向金轉為定金。甲方同意將前述定金交丙方保管。待甲方簽訂本協議后三日內,乙
方應補足定金至人民幣100000元(大寫:壹拾萬元整),甲方同意將該定金繼續交丙方保管。若甲方將該房地產權證原件交丙方保管,則乙方同意甲方可以從丙方處取回由丙方保管的定金。若甲方違約不出售該房地產,則應向乙方雙倍返還定金;若乙方違約不購買該房地產,則已支付甲方的定金不予返還。
六、居間成功:《房地產買賣協議》(附件一)成立即表明買賣合同成立,丙方居間成功。
七、傭金支付:甲、乙雙方應當于買賣合同成立之日分別按照本協議第三條約定的總房價款的1%各自支付丙方傭金,且甲、乙雙方同意丙方可
從轉付或保管的任何款項中扣除應付的傭金。
八、聯絡地址:在本協議簽章處書寫的聯絡地址或身份證件所載地址即為本協議下任何書面通知的送達地址。若任何一方聯絡地址變更的,應及
時書面通知相對方,若未及時通知,則原地址即視為有效送達地址。如以掛號郵件的方式寄往前述地址的,則在交寄郵局第三日即視為已送達收件人;如以快遞的方式送達前述地址的,則在交快遞第二日即視為已送達收件人。
九、三方一致確認:甲、乙雙方應支付給丙方的傭金,是丙方為甲、乙雙方提供居間媒介服務的居間報酬;若甲、乙雙方正常履行買賣合同,丙
方承諾將無償提供房屋的交易過戶等協助服務。本協議簽署人均保證有簽署本協議并支付或收取定金的權利,若因一方相關權利人提出異議而導致本協議無法履行的,該方簽署人將自愿自行或連帶承擔定金責任,且該方簽署人應向丙方支付居間服務補償金為本協議第三條所述總房價款的2%。本條款獨立發生法律效力。
十、爭議解決:甲、乙、丙三方在履行本協議過程中發生爭議,若通過協商未能解決,應向該房地產所在地人民法院起訴。
十一、特別告知:為保障交易資金安全,在交易方向丙方支付任何一筆款項時,務必存入以丙方為戶名的銀行賬戶(周一至周五間的工作日)或
丙方董事總經理譚百強先生的銀行賬戶(雙休日或法定節假日),并取得印有丙方發票專用章的打印(非手寫)制式收據或發票原件。否則丙方無須就該筆錢款承擔任何責任。
十二、協議生效:本協議經甲、乙、丙三方簽章后即為生效。本協議一式肆份,甲、乙雙方各執壹份,丙方執貳份。
出賣方(甲方):朱大偉、朱小二買受方(乙方):王小明居間方(丙方):上海中原物業顧問有限公司代理人(代表人):朱大偉代朱小二代理人(代表人):承辦分支機構:長壽路分公司身份證件號碼:310201、310202身份證件號碼:310401經紀人簽章:李莉FA09020018聯絡地址:江蘇路100弄100號201室聯絡地址:定西路100弄100號401室聯絡地址:長壽路823號日期:20年9月4日日期:20年9月4日日期:20年9月4日
在簽署上述協議時,我方已認真查閱了協議的全部內容,且居間方已對協議第六、七、八、九、十一條及其他條款內容進行了明確的提示并已按我方的要求進行了詳盡的解釋和說明。我方對約定的權利、義務、責任清楚明白,并愿按該協議約定嚴格履行。且附件一《房地產買賣協議》是本協議不可分割的部分,與本協議具有同等法律效力,甲、乙雙方均同意按該附件的內容履行。
出賣方(甲方)確認:
代理人(代表人):
買受方(乙方)確認:
代理人(代表人):
小編精心推薦
居間協議范本個人篇8
甲方(委托人):_______________,身份證號:_______________________________。
乙方(被委托人):____________,身份證號:_______________________________。
一、協議期限
本協議期限自_____年_____月____日之日起至_____年____月____日止,期滿后可續約,具體事宜另行約定。
二、費用
1、費用標準:甲方向乙方支付__________元(__________元)。
2、費用支付方式:甲方向乙方通過_____方式一次性付清__________元(__________元)居間費。(戶名:___________________;開戶行:______________________;賬號:___________________________。)
三、甲方權利義務
1、甲方于協議訂立之日將__________元的居間費用通過_____方式向乙方一次性付清;
2、甲方于協議訂立之日將準備好的個人材料交付乙方。
四、乙方權利義務
1、在協議約定期限內幫助甲方通過考試、準備材料。
2、保證甲方順利工作后能夠按照承諾的工資標準實際獲得__________元/月的工資(扣掉五險一金保證到手工資__________元)
3、若乙方未完全履行上述義務,甲方最后未通過考試、未取得編制、未正式上崗或者甲方上崗后實際到手工資不符合約定的,乙方應將__________元(__________元)向甲方一次性全數退還。
五、違約
1、乙方不得在甲方不知情的其情況下向第三方透露和知會轉讓相關事項,給甲方造成的損失由乙方承擔賠償責任。
2、在交易過程中如因任何原因出現終止履行情況,包括但不限于無法履行、爭議訴訟、仲裁等,甲方有權隨時終止與乙方的委托服務。
六、其他事項
甲方委托乙方提供該居間服務為獨家委托,在委托期限內甲方不得另行委托他人,若甲方另行委托他人,甲方應承擔違約責任。
七、其他
本協議一式貳份,甲乙雙方各執壹份,具有同等法律效力,自甲、乙雙方簽字、蓋章之日起生效。
甲方(簽名、按捺指印):________________乙方(簽名、按捺指印):________________
日期:________________日期:____________________
居間協議范本個人篇9
甲方:
乙方:
根據黨的報告提出的全面深化經濟體制改革,毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展,深化金融體制改革,健全促進宏觀經濟穩定、支持實體經濟發展的現代金融體系,發展多層次資本市場,穩步推進利率和匯率市場化改革的要求和國務院進一步支持小微企業健康發展意見。鑒于甲方有部分閑散資金,現委托乙方代為管理資金尋找項目資金需求方,盤活資金,最大限度服務經濟建設。本著公平、公正、誠實守信、互惠互利的原則,根據《中華人民共和國合同法》的相關規定,經商定,就委托尋找項目資金需求方事宜,簽訂本合同,雙方共同遵守。
一委托事項
1、甲方委托乙方代為管理項目對接資金,由乙方負責提供符合甲方要求之資金接受方。
2、甲方親自簽訂資金對接合同或由乙方以自己的名義對外簽訂資金對接合同,并代辦相關手續。
3、對接時間以對接項目雙方約定為準,如甲方確有特殊情況需提前抽回對接資金的,應提前____日向乙方提出,由乙方向項目方協商辦理。對對接資金不能按約定期限執行的,將按違約定處理,即甲方所得對接利益將以銀行一年期定期利率給付;
二居間方權力義務
1.乙方在接受甲方的委托時,甲方應出示營業執照等合法的經營資格證明。
2.乙方應認真完成甲方的委托事項,即,按照合同第一條所規定的內容積極為甲方尋求機會,并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合等服務。
3.甲方在委托乙方提供服務期間,未經乙方允許,不得與第三方開展資金對接合作。在乙方提供資金居間服務期間,甲方不得與資金接受方私下進行協商、談判;不得以其他公司、自然人身份談判接觸其他資金接受方,否則視同違約,支付居間費用并支付賠償金。
4.乙方在代理甲方的委托事項過程中,因甲方過錯造成其損失時,乙方有權要求甲方承擔賠償責任。
5.乙方對甲方所出借款項不承擔任何性質的擔保責任。
三居間報酬與費用
1.若乙方促成有募資意向的第三方與甲方簽署融資合同,甲方應向乙方支付萬元作為乙方酬金,此酬金的有關稅款由甲方負擔。酬金的支付方式為:現金支付。
2.若乙方未能促成第三方與甲方簽署出資合同,乙方無權要求甲方支付酬金,但可以要求甲方支付其從事居間活動所支出的必要費用。所謂必要費用是指:_____
3.若甲方未能按時支付酬金,乙方有權要求甲方按照日萬分之五的比例支付滯納金。
4.在甲方簽訂本合同_____年內,凡是從乙方已協助甲方實際展開工作的接受方及其系統內的其他機構展開合作,均視同乙方完成甲方的委托,居間任務完成,甲方須依照本合同向乙方支付居間報酬。
四合同的解除
發生下列情形之一,甲方或乙方可以通過書面形式通知對方解除本合同:
1.甲乙雙方通過書面協議解除本合同;
2.因不可抗力致使合同目的不能實現的;
3.國家政策法規調整致使本合同履行可能違法;
4.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
5.當事人一方遲延履行合同主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
五違約責任
本合同的任何一方違反本合同的約定給對方造成損失的,都應當賠償另一方因此而遭受的損失,并支付本合同居間報酬總額的_____%作為違約金。
六聲明及保證
甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
1.乙方具有完整的民事行為能力,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
七保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。
八通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用__(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.一方變更通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
九合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出______天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變
十合同權利義務的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
十一爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,依法向上海地區人民法院起訴。
十二不可抗力
本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
十三合同的解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋
十四補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
十五合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;另一份留交備案。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
居間協議范本個人篇10
公司:根據雙方于年月日簽訂的《商務居間合同》,你司為我司進行居間服務。現你司經過努力,將促成我司與之間達成交易。為此,與你司確認如下事項:
1、我司與達成的業務合作為你司通過居間服務完成的交易。
2、通過我司對客戶要求了解,認可該客戶所需服務符合公司的業務范圍,且我司能夠按質按量完成該筆業務。
3、我司應當根據業務合同總價萬元(大寫:萬元整)的項目進行支付居間費用。該費用按照以下第種方式支付:
(1)我司于收到每期款項后按照《商務居間合同》中“”的方式(約定居間比例%)且根據收到款項進行支付;
(2)我司于收到每期款項后按照《商務居間合同》中“%”的約定居間比例并根據收到款項進行支付。
確認人或授權簽字人:
年月日
居間協議范本個人篇11
第1篇:居間協議書
給你一篇居間協議書的寫作范例,你可以參考它的格式與寫法,進行適當修改。
委托方:
地址:
居間方:
地址:
居間方受委托方委托,雙方就居間方向委托方提供有關居間服務、顧問服務等事項,經協商一致,簽訂本合同。
第一條:合同標的物
居間方向委托方提供______________土地的轉讓。
第二條:居間方義務
1、居間方應積極認真地把委托方介紹給項目業主,并及時溝通情況。
2、居間方協助委托方做好該宗土地項目的前期投資策劃及溝通工作。
3、居間方應積極努力做好居間介紹,協調有關矛盾,促成委托方與項目業主方簽訂合資或轉讓合同。
4、居間方應協助項目當事人做好有關部門對項目的技術指標的審批工作,促成項目成功簽約。
第三條:委托方義務
委托方承諾一旦本項目業主與委托方簽訂項目合資或轉讓合同,并實際支付土地款項后,委托方即應承擔向居間方支付服務費的義務。
第四條:居間服務費
1、居間服務費的標準:
委托方與投資方簽訂的針對本項目整體合資或轉讓合同總金額(不論何種形式)的____(居間方開具正式合法發票)。
2、居間服務費的支付辦法:
委托方與項目業主簽訂合資或項目轉讓合同,并實際支付土地款項后(包括定金),居間費按該合同簽訂的具體價格和付款進度同比例支付。
第五條:誠信原則
1、如果委托方與投資方在本合同委托期內,未能達成合作協議,沒有征得居間方的書面同意,委托方不應再與該投資方進行協商并簽訂合作協議,否則居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
2、如果委托方以相關企業或在重慶當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與________(土地項目的業主單位)簽訂本合同標的物的轉讓合同,居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
3、本合同的有效期(委托期)為180天(自本合同簽字生效之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動本項目業主與委托方進行實質性洽談,并協助委托方和本項目業主達成實質性成交合同。
4、委托期內委托方未能與項目業主方達成協議時,委托方將不支付居間方任何費用。
5、居間方必須提供真實有效的信息給委托方,如在談判過程中,委托方發現居間方提供的居間信息中有虛假或不真實的信息時,委托方有權向居間方索取本合同標的物最低成交總金額的居間服務費標準30%的賠償。
第六條:合同成立及修改
本合同經雙方簽字蓋章后生效,未經雙方書面同意,任何一方不得擅自修改本合同。
第七條:違約責任
違約責任按《中華人民共和國合同法》有關條款執行。
本協議共貳頁,一式兩份,雙方各執一份。
委托方:居間方:
法人代表或委托代理人法人代表或委托代理人
簽字或蓋章:簽字或蓋章:
日期:日期:
第2篇:居間協議書
希望你能喜歡這篇居間協議書范文。
甲方(委托人):
聯系電話:
身份證號碼:
乙方(受托人):
聯系電話:
身份證號碼:
甲乙方為了發揮雙方優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依照平等自愿,互利互惠的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就___________________________________________工程項目,引薦甲方和該項目的__________________________________直接洽談,向甲方提供該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與_________________________________簽訂該工程項目承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與_______________________________________簽訂書面的工程承包合同。
二、乙方義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察;
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實有效。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書,營業執照等相關資料;負責和____________________進行合同談判;
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和___________________________________所簽的專業施工合同,甲方因履行施工合同所產生的權利和義務與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方因按本合同約定,向乙方支付居間報酬,如果未及時支付,則逾期每日按未支付居間報酬的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為__________________________________。
2、居間報酬在甲方與乙方引薦的_________________________________簽訂該工程項目施工合同后5內日支付________________,進場后5日支付____________________,剩余部分分_________次付清(每次支付___________________________________________)。
3、甲方可以轉賬或現金方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲得的商業秘密做出不利于對方的行為,否則有利要求對方承擔違約責任。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至________年______月_____日,乙方仍未完成居間任務,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
1、如發生合同爭議,雙方協商解決。
2、協商不成提交當地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方未經甲方同意不得將本合同委托事項轉委托。
2、本合同未盡事宜經雙方協商同意后簽補充協議,補充協議與本合同有同等法律效應。
3、本合同一式貳份,甲方雙方各執一份。
簽訂地點:簽訂日期:
甲方(蓋章):乙方(簽章):法定代表人或委托代理人(簽章):
第3篇:居間協議書
居間協議書的寫法與格式是什么?請參考以下這篇范文。
甲方:
乙方(委托人):
身份證號:
甲乙雙方本著平等、自愿、誠信、有償服務的原則,就乙方委托甲方代為尋找工作崗位等事宜,經充分協商,達成如下協議,以資共同遵守。
甲乙雙方協商確認:乙方委托甲方尋找用人單位的具體要求,以填寫求職登記表為準,求職表作為本協議的附件具有同等法律效力。
一、雙方權利和義務
1、乙方必須向甲方提供當前的準確的身份信息證明。包括身份證及復印件(戶口本也可),學歷證,健康證和其他專業技能職稱等相關證明,并填寫求職信息登記表。
2、甲方有義務為乙方提供職前指導建議,并根據乙方的實際能力及要求提供合適的工作崗位。
3、乙方必須在支付相應的居間服務費后,才能享受甲方提供的崗位信息服務。
4、甲方應為乙方提供正規、合法、真實的工作崗位。
二、服務資費標準及相關說明
1、市內介紹收取居間介紹成功服務費/位;
市內介紹特殊崗位或省外招聘收取居間介紹成功服務費協商收費;
2、甲方開出推薦介紹信,一經用人單位錄用,介紹就業居間服務成功,本協議自動終止。
3、乙方未被用人單位錄用,甲方繼續為其推薦就業崗位或退還乙方服務費。
4、若甲方推薦乙方到用人單位被錄用或上崗后,因本人原因找各種理由離開不做者,所交費用不予退還。甲方在三月內繼續為其推薦新的就業崗位。
5、經甲方推薦后,如果乙方在7日內不再與甲方聯系,就將視為推薦成功,本協議自動終止。
6、乙方上崗后如果要求甲方重新為其推薦新的就業崗位,需從新簽訂本協議和繳費。
7、如果甲方推薦乙方到用人單位,乙方到了用人單位未參加面試終止本協議并退還服務費后,日后自行到用人單位求職成功的,視為乙方不誠信,甲方有權向乙方追討經濟賠償,經濟賠償標準雙方約定為乙方在崗用人單位屬地政府最低工資標準的二倍計算。
三、本協議在履行過程中一旦發生意見分歧,雙方應盡力協商解決。協商不成,起訴于當地人民法院。
四、本協議一式兩份,雙方各執一份。本協議簽訂交費之日起生效。
甲方(蓋章):大連時空快訊廣告有限公司貴州凱里分公司聯系電話:
乙方(簽字):聯系電話:
年月日
第4篇:居間協議書
本文是范文網的網友推薦,并由本站編輯整理的居間協議書范文精選,僅供寫作參考。
甲方:
乙方:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》經雙方充分協商,依照平等自愿,等價有償的原則達成如下協議。
一:委托事項
乙方接受甲方委托負責就土石方工程項目,引見甲方和金泉湖水庫東側凱麻高速公路北側宗地削峰填谷工程建設項目方直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與項目方簽訂該工程項目承包合同。
二:乙方義務
乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協助甲方對該工程進行實地考察。
乙方承諾向甲方提供關于該工程項目的上述信息真實可靠。
三:甲方義務
甲方負責提供資質證書,營業執照等相關資料和項目方進行合同談判。
如果居間成功,則由甲方全面履行和項目方所簽訂的專業施工單位合同,甲方因履行施工合同產生的權利和義務,與乙方無關。
如果居間成功,則甲方應按本合同約定。向乙方支付居間費用,如果未及時支付則逾期每日按未支付居間費用的1%向乙方承擔違約金。
四:居間費用與支付方式
本項目居間費用為275萬元(貳佰柒拾伍萬元)。
居間費用在甲方與項目方簽訂正式合同后____內付清。
甲方可以轉賬或現金方式的方式支付。
五:合同終止
如果居間成功,付清居間費用,本合同完全履行完畢后終止。
六:其他事項
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:
第5篇:居間協議書
本文是范文網的網友推薦,并由本站編輯整理的居間協議書范文精選,僅供參考。
甲方(委托人):
法定代表人或委托代理人:
身份證號碼:聯系電話:
乙方(受托人):聯系地址:
身份證號碼:聯系
聯系地址:
身份證號碼:聯系電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同
法》,經雙方充分協商,依據平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就的土石方開挖工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的業主方直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與業主方簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指乙方引薦甲方和該項目的業主方直接洽談,并最終促成甲方與業主方簽訂該工程項目的專業承包施工
合同。若甲方與業主方尚未成功簽訂書面的工程施工合同,則視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
2、乙方在甲方與業主方進行合同談判期間,應盡到作為居間人的謹慎和誠實義務。
三、甲方義務
1、甲方負責提供業主方要求的相關資料;并負責和業主方進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和業主方所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的30%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、甲方與業主方簽訂該工程項目的專業承包施工合同后,當日即付給乙方現金伍拾萬元整(¥500000.00元)作為酬金。
2、本工程項目的居間費用按照每月的工程進度進行結算。
3、計算方式:甲方按照每立方米土石方提取1.0元人民幣結算并提取給乙方。
4、甲方以現金的方式按月結算并支付給乙方;或以轉賬或匯款的方式直接把款項打到乙方指定臨時指定的賬戶上。
五、合同終止
1、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
2、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時本合同終止。
六、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁或法院判決。
七、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、其他未盡事宜,經雙方協商一致形成的合同附件,與本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式三份,所有當事人各持一份,所有當事人簽字蓋手印后生效。
甲方(蓋章):
甲方法定代表人或委托代理人(簽字蓋手印):;
乙方(簽字蓋手印):、。
合同簽訂地:
合同簽訂日:二〇一一年月日
第6篇:居間協議書
居間協議書范文精選系列,如果你喜歡可以下載全文。
甲方:
乙方:
鑒于:
1.甲方因缺乏資金,并獲知乙方能夠提供融資相關信息并協助甲方完成融資,現委托乙方尋找、介紹出資方,而乙方也獲知甲方的上述意愿。
2.甲乙雙方共同確認:甲方同意委托乙方尋找、介紹出資方,乙方同意接受委托,雙方簽定正式合同并嚴格履行,以達到雙方目的。
雙方本著自愿,平等,互惠互利,誠實信用的原則,經充分友好協商訂立如下合同條款,以期共同遵守履行。
第一條:委托事項
1.甲方委托乙方尋找、介紹出資方,乙方接受甲方委托。
2.乙方為甲方尋找或介紹出資方,出資方以借或投資等合法方式與甲方簽定融資合同,出資方實際支付甲方合同約定的融資款,甲方委托乙方協助融資的`數額為元人民幣(大寫).
第二條:居間人的權利和義務
1.甲方以公司名義委托,乙方接受委托時甲方應出示營業執照等合法資格證明。甲方以個人名義委托,乙方接受委托時甲方應出示身份證明及資格。
2.乙方在履行本合同的過程中,可以向第三方表明其為甲方的居間人,并可以向第三方介紹甲方融資情況。
3.乙方認真完成甲方的委托事項,即按照合同第一條規定的內容為甲方尋求機會,并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡,撮合等服務。
4.乙方對甲方所融資款項不承擔任何性質的擔保責任及其他連帶責任。
5、居間工作的完成標準:乙方尋找、介紹的出資人與甲方簽訂融資合同,并向甲方實際支付合同約定的融資款。
6、甲方應按協議約定向乙方支付相應居間報酬。
第三條:居間報酬,費用及支付方式
1.若乙方完成合同第二條第5款約定的義務,甲方應向乙方支付融資金額的50%作為乙方居間報酬,此居間報酬的有關稅款由甲方承擔,乙方在居間過程中所產生的費用由乙方自行承擔。甲方應在資金到位當日支付居間報酬。若甲方未能按時支付居間報酬,則自應付之日起,每逾期一天,按未支付金額的萬分之二向乙方支付違約金
2.若乙方居間工作未能達到本合同第二條第5款約定的居間工作完成標準,乙方無權要求甲方支付居間報酬,也無權要求甲方支付乙方在居間過程中所產生的任何費用。
第四條:違約責任:
甲方(法定代表人)自愿以其名下所有資產為確保甲方履行本合同項下的支付報酬義務向乙方提供連帶責任保證。
第五條:保密
甲乙雙方保證在對討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方且無法自公開渠道獲得的文件及資料予以保密。未經該資料和文件的原提供方書面同意,另一方不得向任何第三方泄露商業秘密的全部和部分內容,但法律法規另有規定或雙方另有約定的除外。
第六條:合同的生效,解除及管轄法院
1.本合同經甲乙雙方簽字或蓋章后生效;
2.甲乙雙方通過書面協議解除本合同的;
3.本合同的有效期為一年
4.因本合同履行發生爭議,雙方應友好協商,協商不成的,應當向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
第七條:雙方承諾
1.乙方應本著誠信,專業,高效的職業精神為甲方提供供優質的服務;
2.甲方為所提供的一切資料負責,并保證其真實性,完整性及合法性;
3.甲方不應要求乙方做出有違國家和行業法律和法規的事情。
第八條:特別約定
本合同簽訂后,乙方一旦促成甲方與資金出借方或投資方進行直接的溝通與交流,或資金出借方(或投資方)已受理甲方的融資申請材料,即視為乙方的協助工作已實際展開,在此后至甲方獲得實際融資前,乙方無權獲得居間報酬。但甲方在本合同簽訂后的一年內,凡是從乙方已協助甲方實際展開工作的資金出借方(或投資方)及其系統內的其他同城機構獲得融資,達到本合同第二條第5款的標準,均視同乙方完成甲方的委托,居間任務完成,甲方須依照本合同向乙方支付居間報酬。
本合同一式兩分,甲,乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方:
法定代表人:
或委托代理人:
年月日
乙方:
法定代表人:
或委托代理人:
年月日
簽訂地:
第7篇:居間協議書
在范文網可以搜索到更多關于居間協議書的精選范文。
甲方(委托人):身份證號:乙方(受托人):身份證號:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依照平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就土石方工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與單位簽訂該工程項目承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與單位簽訂書面的工程承包施工合同。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和單位簽訂專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付居間報酬的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為人民幣貳佰萬元(¥2,000,000.00)
2、居間報酬在甲方與乙方引薦的單位簽訂該工程項目的(專業承包施工合同)后日內付清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付給乙方。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。在本合同簽訂時甲方向乙方支付_______萬元,作為乙方居間活動費用。不論乙方是否促成工程承包合同簽定,均不返還居間費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲得的商業秘密做出不利于對方的行為,否則另一方有權要求對方承擔違約責任。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至____年____月_____日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方可申請向合同簽定地仲裁委員會申請仲裁或請求法院判決。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂日:____年____月_____日合同簽訂地:甲方(蓋章):法定代表人或委托代理人
乙方(蓋章):
第8篇:居間協議書
下面這篇由網友為大家搜集整理居間協議書的寫法格式,希望大家喜歡!
甲方:
乙方:
由乙方為甲方公司引薦承建興國中學學生宿舍老師公寓工程。經甲方公司開會研究決定簽署此份不可撤銷的居間服務費協議書,并依據《中華人民共和國合同法》第23條及422條、427條中對相關居間服務條款和《中華人民共和國責任授權法》,參照并按受國際ICC500/600條款中不可逾超、不可泄漏的條款制約,甲方在此向先生簽發居間協議書,甲方負全部法律責任,并鄭重作出以下付款保證,其具體內容條款如下:
一、甲方同意由先生引薦興國中學學生宿舍老師公寓樓工程,同意支付居間費(人民幣)作為本次項目的居間服務費。
二、經乙方成功引薦該工程,甲方均按投資方式總承包商實際工程發生總數量和總造價約陸仟零柒拾玖萬人民幣,支付居間服務費6.5%為人民幣叁佰玖拾伍萬元,若有來意逃避或故意拖延支付,愿按每延期一天按應付金額的千分之五支付滯納金,直到清償完為止,并承擔違約時所引起的相關費用(包括:不限于律師費、訴訟費、財產保全費、執行費、公證費、違約金、罰金、差旅費等),甲方就此無任何異議。
三、甲方保證出具的此支付協議書及相關證照資料,簽字文書等真實、合法、有效、無任何欺詐行為,如果甲方不按照此協議書執行,甲方愿意承擔行全部法律及經濟責任,乙方可以憑此協議書向法院提起訴訟,甲方自愿放棄一切抗辯申訴權利。
四、乙方該收取的工程服務費叁佰玖拾伍萬元人民幣為稅前所得,具體完稅手續由甲方自己負責,如果需要分流,甲方將按照乙方提供的名單和帳戶分別匯出或支付現金。
五、甲方向乙方支付居間費的方式;甲方和乙方簽訂居間協議時,將居間叁佰叁拾伍萬元人民幣支付在乙方指定銀行帳戶,居間成功,甲方進場開工時,甲方在支付乙方居間費陸拾萬元整。
六、此協議書不可撤銷,不可更改,甲方不能以任何理由不兌現給乙方,本次承包興國中學學生宿舍老師公寓工程不論發包方或甲方發生一切相關責任均與乙方(居間人員)無關及無需承擔任何經濟責任及法律責任。
七、只要甲方承建此項目工程,不管工程是否承建完畢,都需按第4第五條支付居間費給乙方。
八、以上承諾甲方付清乙方全部居間服務費后,本居間協議書自動終止,如居間不成功本居間協議也自動終止。
特此承諾;
甲方法人代表;乙方法人代表:
法簽字蓋章:法人簽字蓋章
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
年月日年月日
第9篇:居間協議書
有時候找一篇范文真的好難,范文網可為你提供一站式文章服務,比如這篇居間協議書范文。
甲方:聯系方式:
乙方:聯系方式:
甲乙雙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依照平等自愿,等價有償的原則,達成如下協議:
一、工程事項
終促成乙方與分包公司簽訂該工程項目承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方應向乙方提供該工程項目的信息,甲方有義務協助乙方對該工程項目進行實地考察。
2、甲方承諾向乙方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
三、乙方義務
1、乙方負責提供資質證書、營業執照等相關資料,負責和分包公司進行合同談判。
2、居間成功后,則由乙方全面履行和分包公司所簽訂的專業施工合同。乙方因履行施工合同而產生的利益和損失,與甲方無關,乙方不能以任何理由與甲方產生糾紛。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬費用按工程實際方量計算,為每方計算。
2、居間報酬在乙方和分包公司簽訂合同之后,機械進場向甲方支付萬元(¥元)。其余部分按每月工程進度撥款方式支付。
3、居間成功后,乙方應按本合同約定,向甲方支付居間報酬。如果未及時按實際方量支付相應的居間報酬,則逾期每日按相應居間向甲方支付違約金。
4、乙方可以轉賬或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔:居間費用是指甲方給乙方介紹該土方工程,乙方必須向甲方支付的信息費用。乙方與分包公司簽訂合同之后,該報酬作為甲方居間活動費用。
六、保密事項
1、甲、乙雙方均應保守本合同所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲得的商業秘密做出不利于雙方的行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
七、合同終止
1、本合同簽字后生效,開工月日至竣工年月日,工程完工合同自行終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、甲、乙雙方不得將本合同轉讓(或委托)他人。
2、本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽字蓋章):
身份證號:
乙方(簽字蓋章):
身份證號:
合同簽訂日期:日
第10篇:居間協議書
小編猜你正在找這篇居間協議書范文,但愿你能喜歡。
甲方:
乙方:
甲、乙雙方在初步接觸的基礎上,應甲方融資要求,乙方同意利用自身專業能力和市場資源幫助甲方金額人民幣________萬元的融資計劃。雙方本著精誠合作和互惠互利的原則,經充分協商后,達成如下協議:
一、甲方正式委托乙方為其融資中介。以乙方的專業技能和市場資源為甲方撰寫代理、實施融資計劃;
二、乙方接受甲方委托,忠實、盡職為甲方實施融資計劃。如甲方與投資方因合作條件不對接,導致融資不成功,乙方不負責任。
三、費用:
融資居間費:雙方協商確定為融資金額的_________%
四、付款方式
甲方以現金支付引資人傭金,支付時間為投資方資金到甲方賬戶當日。
五、雙方權利與義務
1、甲方權利與義務
權利:在合同生效后,甲方有對乙方提供方案內容及進度的監督權,要求乙方嚴格保守甲方商業秘密的權利,在方案設計過程中提出意見的權利。
義務:甲方應配合乙方工作,有應乙方的要求真實全面為乙方提供投資方清單所需資料的義務,并為乙方及投資方的工作提供便利條件,按時足額支付乙方約定費用的義務。
2、乙方權利與義務
權利:在合同生效后,乙方有方案的獨立設計權,從甲方取得必要資料的權利,以及按合同約定的收費標準和支付方式收取費用的權利。
義務:乙方有按合同的要求按質按量進行方案設計的義務,保守甲方商業秘密的義務。
六、未盡事項的解決本合同未盡事項,雙方應友好協商解決,訂立補充協議予以約定。
七、本合同自雙方簽字之日起生效,一式兩份,效力等同。雙方就合同未盡事項達成的補充協議與主合同效力等同。甲方所持協議不得作為支付傭金的附件,在本協議權利義務終結之時交引資人事后銷毀。
甲方簽章:
乙方簽章:
簽約日期:
簽約日期:
范文網的小編希望你能喜歡以上10篇居間協議書范文,你還可以點擊這里查找更多居間協議書范文。
居間協議范本個人篇12
甲方:_____________
乙方:_____________
根據我國《民法典》等法律規定雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,經充分友好協商,一致同意訂立本合同書。
第一條委托內容
甲方現急需資金用于________________,甲方獲知乙方能夠提供
第三方持有富余資金用于投資的相關信息。現甲方委托乙方尋找、介紹資金出借方,協助甲方完成借款事宜,乙方同意接受委托,雙方簽訂正式合同,并嚴格履行,以達到雙方目的。
第二條居間人權利義務
1.乙方在接受甲方的委托時,甲方應出示營業執照等合法的經營資格證明,并保證資料的真實性、合法性。
2.乙方在履行本合同的過程中,可以向
第三方表明其為甲方的居間人,并可以向
第三方介紹甲方基本情況、借款用途等相關情況。
3.乙方應認真完成甲方的委托事項,積極為甲方尋求機會,并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合等服務。
4.乙方在代理甲方的委托事項過程中,因甲方過錯造成其損失時,乙方有權要求甲方承擔賠償責任。
5.乙方對甲方向
第三方所借款項不承擔任何性質的擔保責任。
第三條甲方需承擔的費用
1.若乙方為甲方尋找到符合條件的資金并促成
第三方與甲方簽署借款合同,甲方應向乙方支付借款金額的%作為乙方酬金,甲方應按照與
第三方簽訂的借款合同約定的借款到賬日前____日一次性支付乙方酬金,酬金的有關稅款由甲方負擔。
2.若甲方未能按時支付酬金,乙方有權要求甲方按照酬金的10%支付滯納金。
第四條違約責任
1.本合同的任何一方違反本合同的約定給對方造成損失的,都應當賠償另一方因此而遭受的損失,并支付本合同居間報酬總額的20%作為違約金。
2.若甲方未按合同約定按時償還利息乙方有權要求甲方從借款逾期之日起至借款實際清償之日止按借款本金2日支付違約金。
第五條爭議的處理
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,依法向合同簽訂地人民起訴。
第六條其它事項
1.本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
2.本合同甲乙雙方雙方簽字蓋章后即生效,在履約完畢后自行終止;
3.本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力;
4.本合同內容雙方均有義務保守機密,不得擅自對外泄露。
甲方(公章):________________乙方(公章):___________________
法定代表人(簽字):__________法定代表人(簽字):_____________
________年____月____日________年____月____日
居間協議范本個人篇13
一、本合同文本為示范文本,供當事人約定采用。
二、本合同所稱的委托人甲是指委托受托人丙出售房屋的當事人;本合同所稱的萎托人乙是指委托受托人丙買入房屋的當事人;本合同所稱的受托人丙是指為委托人提供居間服務的房地產經紀機構。
三、委托人在委托有關房地產事務前,應查驗接受委托業務的房地產經紀人(受托人丙)的營業執照,房地產經紀人應予以配合。
四、訂立本合同時,委托人甲、乙雙方應當明確委托事項,詳細了解與核對合同的條款,履行合同的時間與付傭金的方式和數額,發生違約的退賠與補償,發生爭議的解決方法等。對受托人丙提供的咨詢以及協商訂立合同時發生疑問,可以向所在地房屋管理部門和工商行政管理部門征詢或核查。本合同約定時或履行中,三方未盡事宜可通過本合同的“其它約定事項”予以補充約定。
五、本合同由大連市工商行政管理局、大連市國土資源和房屋局監制。委托人甲(出售方以下簡稱甲方):
委托人乙(買入方以下簡稱乙方):
受托人丙(居間方以下簡稱丙方):
根據《中華人民共和國民法典》和有關行政法規,結合本市實際情況,三方在自愿、平等和協商一致的基礎上,就丙方接受甲、乙雙方的委托,并完成委托事項達成一致,訂立本合同。
第一條委托事項
甲方將其位于_____市____區_____路(街)_____巷(里)____號(樓)__單元(門洞)_____層_____號_____權房屋,證號______,房屋結構______,建筑面積_________平方米的_______權轉讓乙方,乙方對上述房屋充分了解并愿意購買(房屋面積與地址以產權證為準)。為保障甲乙雙方已達成的轉讓協議正常履行,委托人共同委托丙方提供以下______居間服務:
1、協助甲乙雙方與銀行簽訂履約保證合同(資金托管協議);
2、代收、代轉房款及定金(預付款)等;
3、代辦房屋___權過戶手續;
4、代辦房屋貸款手續;
5、代收、代繳過戶稅費及貸款費用;
6、代取產權證;
7、代辦贖產權證、注銷抵押;
8、_________________________________
第二條委托期限
本合同委托期限為:自委托雙方所提供的相關文件資料、款項(含資金托管)齊備并置于丙方處之日起_____個工作日內,丙方將委托事項辦理完畢(代辦贖產權證、注銷抵押除外)。
第三條委托報酬
1、甲方應承擔的委托報酬為人民幣(大寫)__________元(¥______),支付方式__________________________.
2、乙方應承擔的委托報酬為人民幣(大寫)_________元(¥______),支付方式___________________________.
3、甲方委托丙方代辦贖產權證及注銷抵押手續報酬為人民幣(大寫)_________元(¥______),支付方式___________________________.
第四條結算方式
1、甲乙雙方協商同意,房屋售價為人民幣(大寫)________元(¥_____)。
2、甲乙雙方協商同意,房屋產權過戶所需的稅、費承擔,選擇下列第_______項:
①甲、乙雙方各自承擔;②全部稅、費由___方承擔。
3、甲乙雙方簽訂的《房地產買賣契約》,如需要公證,費用由___方承擔。
4、甲乙雙方協商同意,在本合同簽訂之日起,乙方將購房定金人民幣(大寫)__________(¥______)
由丙方代為保管口存入履約保證銀行。
5、甲乙雙方協商同意,在本合同簽訂之日起____日內,_______方將房屋過戶費用約人民幣(大寫)__________元(¥______),____方將貸款所需費用約人民幣(大寫)__________元(¥______)交由丙方代為保管(具體金額以有關部門開據的票據為準,(多退少補)。
6、甲乙雙方協商同意乙方采取以下第_______項付款方式。
(1)現金一次性付款
在本合同簽訂之日起______日內,乙方須將購房款扣除已交定金后的購房余款人民幣(大寫)__________元(¥______),
由丙方代為保管口存入履約保證銀行。
(2)現金分期付款
在本合同簽訂之日起_____日內,乙方將首付購房款人民幣(大寫)__________元(¥______)支付給甲方。在本合同簽訂之日起_____日內,乙方將扣除已交定金及首付款以外的購房余款人民幣(大寫)__________元(¥______),由丙方代為保管口存入履約保證銀行。
(3)商業貸款
乙方申請商業貸款,擬貸款金額為人民幣(大寫)________元(¥_____),貸款年限為____年。在本合同簽訂之日起______日內,乙方須將購房總款扣除已交定金及擬貸款金額以外的購房余款人民幣(大寫)__________(¥______)由丙方代為保管口存入履約保證銀行(具體的貸款額度、貸款年限,按有關規定最終審核為準,首付房款多退少補)。
(4)公積金貸款
乙方申請公積金貸款,擬貸款金額為人民幣(大寫)_________________元(¥______),貸款年限為_____年。在本合同簽訂之日起_____日內,乙方需將購房總款扣除已交定金及擬貸款金額以外的購房余款人民幣(大寫)__________元(¥______)由丙方代為保管口存入履約保證銀行(具體的貸款額度、貸款年限,按有關規定最終審核為準,首付房款多退少補)。
(5)組合貸款
乙方申請組合貸款,其中商業擬貸款金額為人民幣(大寫)_______元(¥______),貸款年限為______年;公積金擬貸款金額為人民幣(大寫)__________元(¥______),貸款年限為_____年。在本合同簽定之日起___日內,乙方須將購房總款扣除已交定金及擬貸款金額以外的購房余款人民幣(大寫)__________元(¥______)
由丙方代為保管口存入履約保證銀行(具體貸款額度、貸款年限,按有關規定最終審核為準,首付房款多退少補)。
如乙方擬定上述某項貸款遇到困難,甲乙雙方協商同意乙方變更以下第______項付款方式:
(1)現金一次性付款(2)現金分期付款
(3)公積金貸款(4)組合貸款
第五條贖產權證
l、口甲方以貸款方式購買其委托出售的房屋,現甲方尚欠銀行購房貸款,甲方自愿出資贖產權證。
口甲方以貸款方式購買其委托出售的房屋,現甲方尚欠銀行購房貸款,經協商由乙方出資人民幣(大寫)__________元(¥______),為甲方贖產權證還清貸款(贖產權證金額以甲方貸款銀行結算為準),贖產權證款沖抵房款。贖產權證后甲方需保證其房屋可以辦理過戶,否則由甲方退還乙方已付銀行貸款,甲方按合同約定另行承擔違約責任。
2、待甲方還清貸款、房屋抵押注銷后,甲乙雙方辦理過戶(貸款)事宜。
3、甲方委托丙方辦理還貸款、撤抵押、房屋過戶手續,并與丙方辦理上述事項的委托公證,公證費由_____方承擔。
第六條甲方權利和義務
1、甲方承諾:
(1)該房屋權屬清楚,不存在查封、抵押、出租、債權債務糾紛等影響轉讓的因素;
(2)向丙方出具的個人身份證明、營業執照、房屋權屬證明及辦理過戶及貸款所需的相關文件資料真實、合法、有效;
(3)配偶、家庭成員和共居人同意出售該房屋,且不得隱瞞婚姻狀況;
(4)如該房屋正在出租,甲方必須出具承租人放棄購買該房屋的聲明書和同意搬遷保證書;
(5)甲方于房屋交付之前將房屋的水、電、煤氣、采暖費、物業費、電話費、有線電視收視費等有關費用全部結清(不包括安裝費,僅指使用費)。如果不能及時繳清有關欠費,甲方愿意在取得全額房款時,將與欠費相等的保證金存放于丙方處,待甲方將欠費繳清后憑繳費發票取回保證金,若無法繳清欠費,甲方將以保證金沖抵欠費并授權丙方將保證金轉付乙方(保證金不足沖抵欠費的,由甲方按實補足金額)。
(6)甲方應于房屋交付乙方前將戶口遷出。若有困難,乙方同意甲方自即日起_____日內將戶口遷出,并且在甲方領取房款時,將戶口押金人民幣(大寫)__________元(¥______)元,交由丙方代為保管,待戶口遷出后,由甲方到丙方處領取押金,若甲乙雙方另有約定除外。
2、甲方已繳納的煤氣氣源費、維修基金在該房屋出售后不再退給甲方,并將票據交付乙方,若甲方票據丟失需調檔提供相關證明,因調檔產生的費用由_____方承擔。經甲乙雙方協商,未曾繳納的煤氣氣源費由____方承擔,未曾繳納的維修基金由____方承擔。
3、在簽訂本合同______日內將辦理該房屋過戶及貸款所需的相關文件資料準備齊全。
4、甲方取得全部房款當日,甲方向乙方交付房屋并辦理房屋交接手續。甲方將房屋交付乙方后,甲方不再承擔對該房屋的維修責任。
5、甲方應按照房屋管理部門的規定和丙方通知的時間親自到現場核驗身份及有關法律證件。
6、甲方應對丙方的居間活動提供必要的協助與配合。
第七條乙方權利和義務
1、乙方保證其向丙方出具的辦理房屋權屬過戶及申請貸款所需的相關文件資料真實、合法、有效;并于簽訂本合同____日內將所需文件資料送交丙方。
2、乙方須按本合同約定的時間按期付款。
3、乙方應按照房屋管理部門的規定和丙方通知的時間親自到現場核驗身份及有關法律證件。如果甲方滿足第六條第一款第(5)項要求,乙方可接受其房屋并按_______及時支付購房款。
(1)交納完過戶稅費后(2)產權證辦理完畢后
(3)銀行放款后(4)甲方倒房后
4、乙方應對丙方的居間活動提供必要的協助與配合。
第八條丙方權利和義務
1、丙方接受甲乙雙方的委托,提示甲乙雙方提供相關的文件資料。
2、甲方委托丙方收取乙方繳付的購房定金及購房款,丙方在收款收據中應載明系代理甲方收取。
3、丙方對甲乙方提供的文件資料和出具的憑證應妥善保管。
4、丙方收到乙方全部房款、部分房款或首付房款(含資金托管)及甲、乙雙方所提供的文件資料齊備三個工作日內,安排甲、乙雙方辦理過戶手續。按有關規定及丙方的通知,由______方陪同有關人員到現場驗房。
5、妥善安排甲乙雙方進行交接,提醒甲乙雙方結清本合同第六條第一款第(5)項約定的費用。
第九條違約責任
1、三方商定,有下列情形之一的,應承擔違約責任:
(1)委托方拒絕提供相關文件資料或提供虛假證件的;
(2)委托方未按照丙方通知的時間到現場核驗身份的;
(3)委托方拒絕支付辦理委托事項所需費用的;
(4)相互或與他人私下串通、損害某方利益的;
(5)其他過失影響某方交易的。
2、乙方中途悔約,乙方不得向甲方索還定金。甲方中途悔約,甲方應在悔約之日起______日內將定金退還乙方,另支付乙方相當于定金數額的違約金。甲乙雙方未按合同約定時間履行義務的,逾期一日,由違約方向對方支付相當于房款______‰的滯納金,并支付丙方委托報酬。
3、丙方履行合同第二條時,每逾期一日,丙方支付委托報酬的____%作為滯納金,賠償委托方。若因委托方不配合而導致手續延誤,丙方不承擔責任。
4、委托方因《房地產買賣契約》或合同的履行發生爭議,丙方應無息代保存房款及有關文件資料,直至委托方達成有關處理意見或人民法院、仲裁機構做出生效判決、裁定,丙方將根據委托方的一致意見或人民法院的協助執行通知書處理房款及有關文件資料。
第十條合同變更與終止
本合同履行期間,任何一方要求變更本合同的,應提前____日通知對方,由三方協商變更協議。無法達成變更協議的,須繼續履行本合同;若無法繼續履行則合同終止,由違約方按合同第九條承擔違約責任,甲乙丙三方另有約定的除外。
第十一條爭議解決方式
三方在履行本合同發生爭議,由三方協商解決,也可由當地工商行政管理部門調解,協商或調解不成的,按下列第_______項方式解決:
①向_____仲裁委員會申請仲裁;
②向人民法院提請訴訟。
第十二條其它約定事項
第十三條本合同未盡事宜,可簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等的法律效力。
第十四條本合同一式三份,甲、乙、丙三方各執一份,合同自各方簽字蓋章之日起生效。
甲方(簽章):乙方(簽章):丙方(簽章):
地址:地址:地址:
身份證號碼:身份證號碼:身份證號碼:
代理人(簽章):代理人(簽章):代理人(簽章):
身份證號碼:身份證號碼:身份證號碼:
電話:電話:電話:
簽約時間:年月日
附件:
甲方決定將下列物品________償轉讓給乙方(乙方對_____償轉讓物品的外觀、品牌、質量、使用年限等自然狀況不作要求),物品清單如下:
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
甲方簽字:乙方簽字:
年月日
居間協議范本個人篇14
發包方:______________
承包方:______________
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:______________
2、工程地點:______________
3、承包方式:______________
4、承包范圍:建筑、裝飾工程(除水電安裝、門窗、成品構件及浮雕、欄桿、外墻磚、屋面瓦)等施
二、施工準備
1、發包方:
(1)工程開工前負責做好施工現場水源、電源和運輸道路暢通;
(2)組織有關人員進行施工技術交底;
(3)委派為現場代表,對工程質量進行監督。檢查,負責簽證,核實工程量及進度報表以及負責甲方應該承擔的有關事宜。
2、承包方:
(1)負責施工區域的臨時設施、水、電、道路接入施工現場;
(2)組織施工人員和材料、機械進場;
(3)編制施工組織設計和施工方案;
(4)委派為現場代表,負責工程施工質量,施工安全,提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關事宜。
三、合同工期
開工日期:__________年_______月___日,竣工日期:__________年_______月___日
合同工期總日歷天數:_______日歷_______天。
在施工中,如遇下列情況,可順延工期:
1、由于人力不可抗拒的自然災害而停工。
2、因發包方有較大的變更,而延期施工。
3、由于國家政策變化或雙方之外的原因,導致工程停建或緩建,使合同或合同中的部分工程項目和內容不能繼續履行。承包方應妥善做好已完工工程和已購材料、設備的保護和移交工作,并按發包方要求將所屬機械設備和人員撤出現場。
4、經發包方同意的其他情況。
5、順延工期應由甲乙雙方及時協商,簽字生效。
四、質量標準
工程質量標準:達到國家施工驗收規范合格標準。
1、工程質量應當達到協議書約定的質量標準、質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準,承包人承擔違約責任。
2、雙方對工程質量有爭議,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
3、承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及工程師依據合同發出的指令施工,隨時接受發包方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供使得條件。
4、工程質量達不到約定標準的部分,發包方一經發現,應要求承包人拆除和重新施工,承包人應按發包方的要求拆除和重新施工,直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。
五、材料供應
1、該建筑所需的材料由承包方負責采購(供貨單位及價格、數量須經發包方書面確認),承包方購回的材料,必須具有出廠合格證,經發包方認可后方可使用,違反者責任由承包方全部負責。
2、承包方采購材料,經發包方驗收不合格,承包方應無條件退回進場材料,由此造成的一切損失由承包方負責,并追究其違約責任。
六、安全施工
1、嚴格執行《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程安全生產管理條例》、《安全生產許可證條例》等法律和法規的規定。
2、施工中承包人應按工程建設安全生產相關規定組織施工,采取必要的安全防護措施確保施工安全。施工中發生的一切安全事故由承包人負責,與發包人無關。承包人施工期間應對工地有關作業人員進行安全保險,費用由承包人承擔。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。
七、合同價款與結算:
總合同價款約_______元。
本工程結算:
(1)套用_______省_______年工程定額(《全國統一建筑工程基礎定額_______省單位估價表》)計取定額直接費(含材料、人工費退補差),以此為取費基礎綜合取費,費率為_______%;
(2)本工程不要求承包方提供建筑業。
八、工程款的支付:
承包人完成主體工程后,經發包方驗收合格后_______日內,付至已完工程價款的_______%;承包人完成內、外墻等初裝修后,經發包方驗收合格后_______日內,付至已完工程價款的_______%;余已完工程價款的_______%作為工程質保金,工程質保金在工程竣工驗收合格后_______年內無息付清。
九、竣工驗收
1、工程竣工后,承包方應在竣工驗收_______天前,向發包方提交竣工驗收報告。
2、發包方在收到承包方竣工驗收報告后_______天內,組織有關人員進行驗收。發包方無正當理由不組織驗收并在_______天內不提修改意見,亦不批準驗收報告,工期順延。竣工驗收報告批準日期為竣工日期。
十、雙方責任
1、發包方責任
(1)開工前具備路通、水通、電通的施工條件。
(2)向承包方提供建筑物結構及管線資料等資料。
(3)向承包方提供完整的施工圖紙。
(4)及時參加驗收
2、承包方責任
(1)加強對施工現場人員的管理,遵守發包方管理規定,承包人施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定,安全、保質、按期完成本合同。
(2)遵守政府和有關管理部門對施工現場進出口 交通、環境衛生、施工噪音等管理規定。
(3)施工現場按發包方指定的位置堆放材料、搭設臨時設施,不亂搭、亂放,做到文明施工。
(4)為其施工人員購買保險,在施工過程中做好安全防護,確保安全施工。承包人在施工過程中造成承包人自身、發包人及第三方人身及財產損害的,承包人承擔相關責任,并賠償發包人因此遭受的其他損失。
(5)承包人承擔施工所需水電費。
(6)采取積極措施做好施工現場的管線和鄰近建筑物、構筑物、道路、樹木等保護工作,如有損壞,由承包方負責賠償。
(7)承包人負責工程成品及設備的保護,做好施工現場的保衛、消防和垃圾清運等工作
(8)施工中未經發包人及業主方及有關部門批準,不得改動原建筑結構及各種設備管線。
十一、違約責任
1、發包方逾期付款的,每逾期一日按應付未付金額的萬分之_______支付逾期付款違約金,承包方有違約行為的除外。
2、承包人逾期超過_______天的,發包人有權將剩余工程另行發包,所需費用自承包人工程款中扣除,不足以扣除的,由承包人另行承擔。此外,發包人有權按照合同總價的_______%追究承包人的違約責任,有權要求承包人無條件退場,已完合格工程量按_______%計價。
3、因承包人工程質量引起的安全責任及其他責任由承包人承擔,承包人并應賠償發包人因此遭受的損失。
4、工程質量經驗收不合格,承包方應返工,返工后經再次驗收不合格,發包方將按合同總價的_______%追究承包方的違約責任,給發包人造成其他損失的,發包人有權向承包人追究賠償責任。
5、本工程承包方不得轉包,若發現承包方違約,發包方有權責令承包方立即退場,并賠償發包方的一切損失。
十二、爭議解決方式
雙方約定,在履行合同過程中產生爭議時:本合同發生爭議,雙方當事人應及時協商解決。也可由_______縣建設行政主管部門調解,調解不成時,由發包人所在地有管轄權的人民管轄。
十三、合同生效
合同訂立時間:__________年_______月___日
合同訂立地點:_______售樓部
本合同一式四份,發包方執二份,承包方執二份,經發包方、承包方雙方簽字后生效,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
__________年_______月___日__________年_______月___日
居間協議范本個人篇15
甲方(委托人):_______
聯系地址:______________
聯系電話:______________
乙方(居間人):_______
聯系地址:______________
聯系電話:______________
甲、乙雙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依等價有償,互惠互利,平等自愿誠信合作的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就珠海機場土石方工程與業主接洽,并最終促成甲方簽訂該工程的專業承包施工合同。工程量1000萬立方(以實際工程量為準)。每立方保證15.5元,(以扣除居間費用)。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,并承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠,如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、資金證明,營業執照等相關資料;負責和承建單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和承建單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的每天1%向乙方支付違約金。
四、居間報酬的結算方法、支付時間和支付方式
1、居間成功后,甲方按本項目合同每立方2.5元向乙方支付居間服務費。共2500萬元人民幣(稅后)。
2、甲方向乙方分三次支付居間服務費用:
第一次:以雙方認可的單位簽訂合同甲方付給乙方250萬元人民幣。
第二次在甲方收到第一次工程預付款后兩日內支付乙方_______萬元人民幣。
余款按每三個月付一次,甲方按所簽定的居間協議比例三次付完付給乙方。
3、甲方以現金或者轉賬的方式支付給乙方,乙方收取甲方的居間服務費不開發票,不承擔任何稅費及其它手續費。
五、居間費用的承擔
1、如乙方提供的工程信息不真實,造成甲方所發生的實際費用由乙方承擔,如甲方原因未簽訂合同造成乙方所發生的實際費用由甲方承擔。
六、保密事項
1、甲、乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
七、合同終止
1、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
2、甲、乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁,或直接向當地人民法院訴訟解決。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效,甲、乙雙方需提供有效身份證件的復印件附后。
合同簽訂地:_______
甲方(蓋章):_______
乙方(蓋章):_______
法定代表人或委托代理人:______年____月____日
法定代表人或委托代理人:______年____月____日