房屋買賣協議合同怎么寫
房屋買賣協議合同怎么寫(13篇通用范文)
協議可以為當事人提供法律救濟途徑,減少違約風險,保障各方的合法權益。優秀的房屋買賣協議合同怎么寫是什么樣的?下面給大家帶來房屋買賣協議合同怎么寫,供大家參考。
房屋買賣協議合同怎么寫篇1
出賣人:姓名:______身份證號___________地址:__________郵政編碼:_____聯系電話:______姓名:______【身份證號】___________地址:_________郵政編碼:_____聯系電話:______
買受人:姓名:_____【身份證號】____________地址:__________郵政編碼:____聯系電話:________姓名:_____【身份證號】____________地址:_________郵政編碼:____聯系電話:________鑒于:1、甲方系本合同項下房屋的所有權人,且其對該房屋的處分已征得該房屋相關權利人的同意2、甲方愿意將房屋出賣給乙方3、乙方愿意購買上述房屋4、本合同項下房屋已辦理《房屋所有權證》、《土地使用權證》。5、乙方已知悉該房屋的辦證情況。根據《中華人民共和國民法典》及相關法律規定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上,為明確雙方權利義務,就乙方向甲方購買房屋簽訂本合同,以資雙方共同信守執行。
一、房屋的坐落、面積情況:1、本合同所稱標的房屋是指位于房屋,產權證號:,房權證號。2、該房屋建筑面積為平方米,架空層建筑面積為平方米。
二、房屋價款:乙方經實地查看房屋及驗看房產證后,雙方協商同意,該該房屋交易總價為人民幣,。
三、付款方式及期限:甲乙雙方同意,合同簽訂之日,乙方一次性付給甲方購房款人民幣。
四、房屋交付甲乙雙方同意:乙方付款后,甲方將房屋所有權證交付給乙方。自乙方付款之日起40天內甲方將房屋鑰匙及架空層鑰匙交付給乙方。甲方將房屋所有權證交付給乙方視為房屋交付。
五、房屋產權過戶登記在乙方實際接收該房屋房產證之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。甲方提供涉及房屋過戶所需的甲方身份證件。
六、過戶涉及稅費承擔約定雙方協商同意:甲方不承擔房屋過戶所涉及的包括甲方應承擔的一切稅、費用,即包括但不限于過戶所涉及稅務、房管、國土等部門的一切稅、費。凡房屋過戶涉及稅務、房管、國土等部門的一切稅、費均由乙方承擔。
七、違約責任合同簽訂后,如一方反悔,違約方向守約方承擔違約金。
八、爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決協商不成的,均可向___地法院依法提起訴訟。
九、陳述和承諾條款1、甲方承諾:甲方擁有對本合同項下房屋完全的所有權。2、乙方承諾:真實地愿意購買本合同項下的房屋。
十、合同的效力本合同自雙方簽字之日起生效。
十一、本合同一式四份,甲方執二份,乙方執二份,具有同等法律效力。
十二、甲乙雙方身份證復印件作為本合同附件。
甲方簽字:乙方簽字:日期:日期:
房屋買賣協議合同怎么寫篇2
一、商品房預售許可證
一定要審查開發商是否具有商品房預售許可證,有了許可證,則標志著開發商具有土地使用證、規劃許可證、建設工程許可證等。這是買房能否辦產權證的關鍵。
二、房屋文本
一定要采用房地產管理部門統一印制的標準房屋買賣合同文本,并按照文本中所列條款逐條逐項填寫,千萬不能馬虎。
三、房屋買賣合同條款中的權利義務
一定要注意合同條款中雙方所填寫的權利與義務是否對等。有一些開發商的合同文本事先已填寫好甚至補充條款也由自己填好,這種填寫好的合同文本大多存在著約定的權利義務不平等的情況。一旦發生此種情況,買房人一定要提出異議,決不能草率行事。
四、房屋買賣合同中的'房屋面積
一定要分清房屋暫測和實測面積。對房屋預售合同上的暫測面積和交房時正式合同上的實際面積差異提出意見,并寫入正式合同的有關條款或增寫補充條款。只有在合同中對面積差異有了詳盡的約定后,才能避免上當。
五、房屋買賣合同中的付款方式
一定要講究房屋買賣的付款方式是否規范。在合同中對付款的數額、期限、方式及違約責任等作出約定。有的開發商不是先簽訂合同,而是先讓購房者交納一定數額的定金,然后只給購房者一個收條,一旦發生糾紛可能會造成購房者在追究其責任方面的舉證困難。
六、房屋買賣合同中的交房日期
一定要認準合同中交房日期是否確定。資金不足而延期交房是常有的事,開發商在預售合同上往往會大做文章,如只注明竣工日期,而不注明交付使用日期;運用“水電氣安裝后、質量驗收合格后、小區配套完成后”等一些模糊語言。對此,購房者在簽訂合同時,一定要將交房日期明白無誤地規定為“某年某月某日”,并注明開發商不能按時交房所需承擔的責任。
房屋買賣協議合同怎么寫篇3
甲方(賣方):
乙方(買方):
甲、乙雙方就房屋轉讓事項,經協商一致,達成以下:
一、甲方自愿將坐落在市區路小區號樓單元室(
平方米,平方米,產權證號)出賣給,并將與所出賣該房產的相關的
同時出賣給(附房產證復印件及該房產位置圖)。
二、雙方議定上述及附屬建筑物總價款為人民幣大寫;即人民幣小寫。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金,即小寫。
四、乙方支付定金之日起個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行方式交付(有關期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的(已交納)。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由方承擔。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關手續,待到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應在前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、取暖費、入網費、費等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本,該方應向對方支付元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致,不適用本條款。
十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的物件,并將
一臺(型號:),空調兩臺(型號:),熱水器(型號:),(型號:),(型號:),音響兩臺(型號:),涼,房內燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施,等讓與乙方(含在房屋價值內)。
十一、本協議,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:
甲方(賣方):(印)身份證號:
住址:電話:
年月日
乙方(買方):(印)身份證號:
住址:電話:
年月日
房屋買賣協議合同怎么寫篇4
甲方:_______________________________(房屋出賣方)
乙方:_______________________________(房屋購買方)
甲乙雙方經協商一致,就甲方將其所有的房屋出賣給一方一事,協定如下:
一、房產基本情況:(寫明產權號、房屋坐落位置,具體按照《房屋所有權證》書寫)
二、房屋價格為人民幣________元,(大寫)_________________________
三、付款方式:______年_____月_____日前分_____次付清(具體方式可以自行約定)
四、房屋交付時間:甲方于________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方。并在交付后五日內同乙方辦理房屋產權過戶手續。(也可以約定先辦理過戶手續再實際交付,具體方式可以自行約定)
五、房屋轉讓后,該房屋占用的土地使用權一并轉讓。
六、雙方愿按國家規定交納稅、費,具體稅費有甲方承擔。(有哪一方承擔可以自行約定)
七、本協議經雙方簽字后生效,一式四份,雙方各執一份,稅務部門一份,房管部門一份。
八、協議生效后雙方均應嚴格履行,各自的義務。如有違反,違約方應按房屋價格的20%,向守約方支付違約金。
九、在協議履行過程中如果發生爭議,雙方應本著友好互讓的態度進行協商;協商不成的,雙方愿向___________仲裁委員會申請仲裁。(可以不約定向哪個仲裁委員會提起仲裁申請,不約定則向法院訴訟)
十、補充事項:__________________________(可以約定雙方人為應該補充的事項)
甲方(簽名或蓋章)________________________乙方(簽名或蓋章)_______________
簽訂日期:___________年____月____日
房屋買賣協議合同怎么寫篇5
甲方:
住所:
電話:
證件類型:
證件號碼:
乙方:
住所:
電話:
證件類型:
證件號碼:
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:
第一條甲方自愿將坐落于市小區幢室房屋出賣給乙方,。
第二條雙方商定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫元,小寫。
第三條乙方在簽署本合同時向甲方支付合同價款人民幣元。
第四條甲方保證擁有該房產完全、合法的產權,同時權屬清楚、有合法的土地使用權。
第五條從甲方名下直接辦理房產證到乙方名下的手續所產生有關稅費甲、乙雙方各自負擔。
第六條乙方支付首付款后,甲方應在國家限制的交易期結束后天內積極配合乙方辦理有關房屋產權過戶手續。待房產過戶到乙方名下之時,乙方向甲方付清全部房款余額元。
第七條本合同簽訂后甲方應保證該房產至甲、乙交易結束期間無任何擔保、抵押、戶口及房屋質量瑕疵,同時交付之前該房屋的電話費、水電費、物業管理費、入網費、有線電視費等所有費用均由甲方承擔。
第八條本合同簽訂后,甲方未在國家規定的交易限制期結束后天內積極配合乙方辦理過戶手續則視為違約。同時應向甲方支付違約時房屋總價款的%即元作為違約金。
第九條交付該房產時甲方應當將本房屋所屬的維修基金等專屬款項所有權一并轉為乙方所有,同時積極配合乙方辦理相關手續。
第十條本合同一期款人民幣元,已在合同簽訂時當場支付給甲方,同時甲方應于合同簽訂之日起之內將房屋交付乙方使用,若有逾期則每天按照合同總價款的%支付違約金。
第十一條甲、乙雙方均認真閱讀本合同條款并承諾自愿遵守本合同。
第十二條本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下列第種方式解決:
1.提交仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
3.。
第十三條本協議一式份,執份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效,待交易限制期結束后,甲方積極配合乙方完成產權過戶。
甲方:
乙方:
簽訂時間:
簽訂時間:
簽訂地點:
簽訂地點:
房屋買賣協議合同怎么寫篇6
賣方(以下簡稱甲方):_________
買方(以下簡稱乙方):_________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買商品房,甲乙雙方達成如下協議:
第一條甲方用地依據及商品房坐落位置
甲方以_________方式取得位于_________、編號為_________的地塊的土地使用權。
[土地使用權出讓合同號][土地使用權劃撥批準文件號]為_________。
劃撥土地使用權轉讓批準文件號為_________。
土地使用權證號為_________,土地面積為_________。地塊規劃用途為_________,土地使用權年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
甲方經批準,在上述地塊上建設商品房,[現定名][暫定名]_________,主體建筑物的性質為_________,屬_________結構,建筑層數為_________層。工程建設規劃許可證號為_________。
第二條乙方所購商品房的面積
乙方向甲方購買商品房(以下簡稱該商品房)建筑面積共_________平方米(其中實得建筑面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_________平方米),共_________[套][間]。(該商品房房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表示為準)。
該商品房分別為本合同第一條規定的項目中的:
第_________[幢][座]_________層_________號房,
第_________[幢][座]_________層_________號房,
第_________[幢][座]_________層_________號房,
第_________[幢][座]_________層_________號房。
上述面積為[甲方暫測][房地產產權登記機關實際測定]面積。如暫測面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
根據法律規定的房屋所有權與該房屋占用土地范圍內的土地使用權一致的原則,該商品房相應占有的土地使用權,在辦理土地使用權登記時由政府主管部門核定。
第三條該商品房銷售特征
該商品房為[現房][預售商品房]。
預售商品房批準機關為_________,商品房預售許可證號為_________。
該商品房為[內銷][外銷]商品房。
外銷商品房批準機關為_________,外銷商品房許可證號為_________。
第四條價格與費用
該商品房[屬于][不屬于]政府定價的商品房。按實得建筑面積計算,該商品房單位[售價][暫定價]為(_________幣)每平方米_________元,總金額為(_________幣)_________元整。
除上述房價款外,甲方依據有關規定收取下列稅費:代收_________,計(_________幣)_________元整;_________。上述代收稅費合計(_________幣)_________元整。
第五條實際面積與暫測面積差異的處理。
該商品房交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_________%(不包括±_________%)時,上述房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_________%(包括±_________%時),甲乙雙方同意按下述第_________種方式處理:
1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,并按_________利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
3._________。
第六條價格與費用調整的特殊約定
該商品房出現下列情況之一時,房價款和代政府收取的稅費可作相應調整:
1.由于該商品房屬于政府定價的預售商品房,有權批準單位最后核定的價格與本合同第四條規定的價格不一致,按政府有關部門最后核定的每平方米價格調整。
2.預售商品房開發建設過程中,甲方代政府收取的稅費標準調整時,按實際發生額調整。
3._________。
第七條付款優惠
乙方在_________年_________月_________日前付清全部房價款_________%的,甲方給予乙方占付款金額_________%的優惠,即實際付款額為(_________幣)_________元整。
第八條付款時間約定
乙方應當按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的_________銀行(帳戶名稱:_________,帳號:_________);
1._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(_________幣)_________元;
2._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(_________幣)_________元;
3._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(_________幣)_________元;
4._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(_________幣)_________元;
5._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(_________幣)_________元。
第九條交接商品房時的付款額約定
在雙方交接該商品房時,乙方累計支付的款額應當占全部房價款的_________%,計(_________幣)_________元。其余房價款在房地產產權登記機關辦完權屬登記手續之日起_________天內付清。
第十條乙方逾期付款的違約責任
乙方如未按本合同第八條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天至實際付款之日止,月利息按_________計算。逾期超過_________天后,即視為乙方履行本合同。屆時,甲方有權按下述第_________種約定,追究乙方的違約責任:
1.終止合同,乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2.乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金,合同繼續履行。
3._________。
第十一條交付期限
甲方須于_________年_________月_________日前,將經竣工驗收(包括建筑工程質量驗收和按規定必須的綜合驗收)合格,并符合本合同附件二所規定的裝飾和設備標準的該商品房交付乙方使用。但如遇下列特殊原因,除甲、乙雙方協商同意解除合同或變更合同外,甲方可據實予以延期。
1.人力不可抗拒的火災、水災、地震等自然災害;
2._________。
第十二條甲方逾期交付的違約責任
除本合同第十一條規定的特殊情況外,甲方如未按本合同規定的期限將該商品房交付乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_________個月內按_________利率計算;自第_________個月起,月利息則按_________利率計算。逾期超過_________個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第_________種約定,追究甲方的違約責任:
1.終止合同,甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲乙方據實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金,合同繼續履行。
3._________。
第十三條設計變更的約定
預售商品房開發建設過程中,甲方對原設計方案作重大調整時,必須在設計方案批準后_________日內書面通知乙方。乙方應當在收到該通知之日起_________天內提出退房要求或與甲方協商一致簽訂補充協議。乙要求退房的,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,并按_________利率付給利息。
第十四條交接通知與乙方責任
預售商品房竣工驗收合格后,甲方應書面通知乙方辦理交付該商品房手續。乙方就在收到該通知之日起_________天內,到甲方指定地點付清本合同第九條規定的應付款項。若在規定期限內,乙方仍未付清全部應付款,甲方有權按本合同第十條規定向乙方追究違約責任。
第十五條交接與甲方責任
在乙方付清本合同第九條規定的應付款之日起_________天內,雙方對該商品房進行驗收交接、交接鑰匙,簽署房屋交接單。若因甲方責任在乙方付清全部應付款之日起_________天內仍未進行驗收交接,乙方有權按本合同第十二條的約定追究甲方違約責任。
第十六條甲方關于裝飾、設備標準承諾的違約責任
甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準達不到本合同附件二規定的標準的,乙方有權要求甲方補償雙倍的裝飾、設備差價。
第十七條質量爭議的處理
乙方對該商品房提出有重大質量問題,甲、乙雙方產生爭議時,以_________出具的書面工程質量評定意見作出處理爭議的依據。
第十八條甲方關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾
甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期投入正常運行:_________。
第十九條關于產權登記的約定
乙方在實際接收該商品房之日起,在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續,甲方給予協助。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_________%賠償乙方損失。
第二十條關于物業管理的約定
該商品房移交后,乙方承諾遵守小區(樓宇)管理委員會選聘的物業管理公司制定的物業管理規定;在小區(樓宇)管理委員會未選定物業管理機構之前,甲方指定_________公司負責物業管理,乙方遵守負責物業管理的.公司制定的物業管理規定。
第二十一條保修責任
自乙方實際接收該商品房之日起,甲方對該商品房的下列部位和設施承擔建筑施工質量保修責任,保修期內的保修費用由甲方承擔:
1.墻面,保修_________月;
2.地面,保修_________月;
3.頂棚,保修_________月;
4.門窗,保修_________月;
5.上水,保修_________月;
6.下水,保修_________月;
7.暖氣,保修_________月;
8.煤氣,保修_________月;
9.電路,保修_________月;
10._________,保修_________月。
保修期內,因不可抗力的因素,或其他非甲方原因造成的損壞,甲方無須承擔責任,但可協助維修,維修費用由乙方承擔。
第二十二條乙方的房屋僅作_________使用,乙方使用期間不得擅自改變該商品房之房屋結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,乙方在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
甲方不得擅自改變與該商品房有關聯的公共設施、公共用地的使用性質。
第二十三條甲方保證在交接時該商品房沒有產權糾紛和財務糾紛,保證在交接時已清除該商品房原由甲方設定的抵押權。如交接后發生該商品房交接前即存在的財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第二十四條自該商品房交付之日起,[_________號劃撥土地使用權批準文件][甲方與_________簽訂的_________號土地使用權出讓合同]中規定的甲方權利、義務和責任依法隨之轉移給乙方。
第二十五條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽定補充協議。
第二十六條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補充協議中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第二十七條甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本合同應經該商品房所在地公證機關公證。
第二十八條本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由_________仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴。)
第二十九條本合同[經甲、乙雙方簽字][經_________公證(指外銷房)]之日起生效。
第三十條本合同生效后,甲乙雙方任何一方無正當理由要求終止合同的,除雙方簽訂補充協議外,責任方須按本合同及其補充協議的有關條款之規定承擔違約責任,并按實際已付款(已收款)的_________%賠償對方損失。
第三十一條本合同自生效之日起_________天內,由甲方向_________申請登記備案。
第三十二條本合同連同附件共_________頁,一式_________份,甲、乙雙方各執一份,_________各執一份,均具有同等效力。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
房屋買賣協議合同怎么寫篇7
借用方(以下簡稱甲方):
承借方(以下簡稱乙方):
甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上,就甲方將房屋房產證照借用給乙方使用,乙方承借甲方房屋房產證照事宜,為明確雙方權利義務,經協商一致,訂立本協議。
一、房屋位置
甲方借給乙方房產證照上體現的房屋位于雙城市西北隅 路,從 面起第戶。房屋建筑面積 平方米。
二、借用用途
乙方向甲方承諾,借用該房屋房產證照僅作為抵押貸款使用,房屋使用權仍歸甲方。
三、雙方責任
1、乙方要在政府部門、開發商拆遷該房屋前,無條件將房產證歸還給甲方。
2、如甲方房屋在政府部門、開發商動遷前十五日之內,乙方不能如期歸還甲方房屋房產證照,乙方要一次性支付給甲方捌萬元(80.000元)人民幣作為房屋房產證照贖金。
3、乙方在借用期間,如發生房屋房產證照丟失、毀壞, 乙方承擔全部責任,包賠甲方經濟損失。
四、本協議自雙方簽字(章)后生效。
五、本協議一式貳份,由甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方簽字: 乙方簽字:
簽約時間: 簽約時間:
房屋買賣協議合同怎么寫篇8
根據《民法典》及相關規定,為明確出租方與承租方的權利義務關系,經雙方協商一致,簽訂本契約。一、經本公司介紹甲方自愿將座落在______區______路(街)的房屋(房屋建筑面積______平方)米,出租給乙方使用。二、乙方已對甲方所要出租房地產做了充分了解,愿意承租該房地產。甲乙雙方協定的上述房地產月租金為人民幣(大寫)____________元。租賃期限自二________年____月____日到二________年____月____日止。租金按_________結算,計人民幣(大寫)_________元,由乙方在每的前____日交付給甲方。付款方式:現金(以書面收據為準)。三、甲方保證上述房地產權屬清楚。若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,并承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。乙方保證承租上述房屋僅作為_________用房使用。四、房地產租賃期內,甲方保證并承擔下列責任:1.乙方能夠正常使用。2.負責對房屋及其附著物自然損壞維修,因甲方延誤房屋維修而使乙方或第三人遭受損失的,甲方負責賠償。3.如需出賣或抵押上述房地產,甲方將提前_________個月通知乙方。五、房地產租賃期內,乙方保證并承擔下列責任:1.如需對房屋進行改裝修或增擴設備時,應征得甲方書面同意。費用由乙方承擔。2.如需轉租他人使用,必須取得甲方書面同意,不得利用甲方房屋從事非法活動。3.因使用不當或其它人為原因而使房屋或設備損壞的,乙方負責賠償或給予修復。4.乙方將對甲方正常的房屋檢查和維修給予協助。5.乙方須在租賃期滿時把房產完好交還給甲方。如需繼續承租上述房地產,應提前______個月與甲方協商,雙方另簽訂契約。租賃期間水、電、煤氣、有線電視、電話等由乙方根據實際用量付費。六、違約責任:任何一方未能履行本契約規定的條款,給對方造成損失的由違約方在____日內負責賠償,同時支付對方違約金,壹個月房租費。七、如因不可抗力的原因而使承租房屋及其設備損壞的,雙方互不承擔責任。八、本契約在履行中若發生爭議:甲乙雙方應采取協商辦法解決。協商不成時,任何一方均可向工商局經濟合同仲裁委員會申請調解或仲裁,也可向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、本契約未盡事項,甲乙雙方可另行議定,其補充協議經雙方簽章后與本契約具有同等效力。雙方約定其它事項:十、在簽訂本契約時,雙方承擔中介服務費為_____元,其中甲方付_____元,乙方付_____元。本契約一式______份,甲乙雙方各執______份。契約副本兄弟房產買賣公司。雙方簽章后生效。本契約期滿自行作廢。甲方(簽章):乙方(簽章):地址:地址:聯系電話:聯系電話:委托代理人(簽章):委托代理人(簽章):身份證:身份證:房產買賣公司(蓋章):經辦人(簽章):
房屋買賣協議合同怎么寫篇9
出賣人(甲方):
身份證號碼:
買受人(乙方):
身份證號碼:
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,協商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其安置房位于____省____縣____鎮_____________________的房屋(建筑面積_________平方米)以人民幣_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的價款出售給乙方。
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方必須無償協助乙方辦理房屋所有權證及土地使用權證等手續。本合同發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后,甲方對的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有、拆遷及其賠償所得以及房屋所有權和土地使用權等權利全部轉讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方賣出房屋以前相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《房屋買賣合同》;
六、違約責任
1、甲方應當于_____年_____月_____日將房屋交付給乙方,甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期一天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過一個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償乙方經濟損失人民幣五萬元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過一個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付房價款的押金作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除時,甲方必須先征得乙方同意,且甲方應按照解除合同時同地段商品房市場價的兩倍返還乙方購買房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向區人民法院起訴。
八、其他約定
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同共三頁十項,一式五份,甲乙方各執一份,見證人各一份。
甲方:(簽字)
乙方:(簽字)
時間:
房屋買賣協議合同怎么寫篇10
甲方(出賣人):
乙方(買受人):
依據《合同法》,經甲乙雙方充分協商一致,在平等自愿的基礎上達成如下買賣協議:
一、甲方房屋位于建設路文苑小區(________________院家屬樓)3號樓3單元14層西戶,建筑面積約平方米。
二、在辦理該房屋土地使用證、房產證時契稅、房產證工本費均由乙方承擔。甲方予以協助辦理到乙方名下。
三、該房屋出讓價款為萬元,包括:地暖費、各種設施開口費、銷售不動產稅、小區綠化費、房屋維修基金等。以后如有車位,應由乙方購買,與甲方無關。乙方于年月日前一次付清。
四、合同簽字生效后,乙方付清全部協議價款,甲方將房屋交付給乙方。
五、該合同簽字生效后甲乙雙方均不得以任何理由解除合同,或對另一方無理糾纏,如有違約,應賠償對方違約金萬元。
六、未盡事宜,另行協商。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,簽字后生效。
甲方:乙方:
年月日
房屋買賣協議合同怎么寫篇11
甲方:
身份證號:
乙方:
身份證號:
甲、乙雙方買賣一事,經雙方充分協商達成下列協議,雙方共同遵守。
一、甲方將自己位于,建筑面積平米,以房價元整(元整)的價格賣給乙方。
二、乙方于本協議簽訂后于年月日前付清甲方萬元整,到20__年3月10日前付清全部房款元整(元整)。首付元整,年月付款元整。年月日一次全部結清總房款。
三、甲方收到該房款的同時,將該鑰匙以及買房時的一切手續、合同等同時交付給乙方,房屋所有權歸乙方。
四、該協議書簽訂時甲方要保證該房屋無任何貸款、抵押、租賃,水、電、暖及物業等一切費用無拖欠。該房屋到了可辦理房屋過戶手續時,甲方應無任何條件幫助乙方辦理過戶手續、簽訂等,并且在辦理過戶手續前乙方應交清房屋契稅,及其他房屋相關費用,乙方應承擔房屋過戶交易稅等相關過戶費用。
五、本協議簽訂后,雙方不得違約,如有一方違約,違約方給另一方支付房款總價30%違約金,并賠償守約方因此造成的一切經濟損失。
六、本協議一式兩份,雙方各執一份。本協議在雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
聯系電話:
聯系電話:
年月日
房屋買賣協議合同怎么寫篇12
上訴人(原審被告):_________________某某建設集團有限公司,住所地:_________________某某市某某鎮。
法定代表人:_________________某某職務:_________________董事長。
被上訴人(原審原告):_________________某某,男,漢族,19年月日出生,住某某市某某區某某北路號111室。
原審被告:_________________某某建設集團有限公司某某分公司,住所地:_________________某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。
負責人:_________________某某,經理。
上訴請求:_________________
1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20)某某民初字第1000號民事判決,發回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。
事實和理由:_________________
上訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20)高民初字第1000號民事判決書,現提起上訴。
一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱:_________________對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發生的房屋買賣合同糾紛的法律關系是存在的,但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的,且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱:_________________要求某某公司與原告協商解決”,眾所周知要求調解不屬相對人抗辯,將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導致了該判決認定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤。
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中并無闡述,本案案由是房屋買賣合同糾紛,購房款是現金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容,但該判決均未查明并列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。
~1/3~
(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢,不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是,結算并未辦理完畢,且房屋買賣合同既然合法有效,解除合同與第三人結算款項并無直接因果關系。另:_________________該判決認定,原告要求解除合同,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據,僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。并且,判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產生了質疑。
上訴人認為,未經當庭舉證、質證和法院認證的證據,不能作為定案的依據。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣合同糾紛,即便合同無效,也只須返還購房價款,至于雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在,且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據,該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任,更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。
尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。上訴人認為,該判決,既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認,且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見,該判決顯失公平。
四、該判決程序違法。
本案案情復雜,不但涉及承攬工程款項的結算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣合同的效力,且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決,那么,法院應當主持調解,并在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程,為何不是調解結案而是直接判決呢?對此,上訴人認為,原審法院對本案的判決,當事人有調解要求而法院不調解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為,對本案的審判,原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
~2/3~
綜上所述,本案原審判決存在認定事實不清,適用法律錯誤,程序違法的嚴重問題。為此,望貴院充分考慮上訴人的上訴理由,依法維護上訴人的合法權益,支持上訴人的上訴請求!謝謝!
此致
某某市中級人民法院
上訴人:_________________某某建設集團有限公司
年 月 日
房屋買賣協議合同怎么寫篇13
甲方(賣方):_________________________________
乙方(買方):_________________________________
丙方(中介方):_______________________________
根據《中華人民共和國城市房地產管理法》、《城市房地產中介服務管理規定》、《山東省城市房地產交易管理條例》等法律、法規和政府有關規定,[甲/乙/丙][三/雙]方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就[甲方賣房/乙方買房/丙方中介]事宜,訂立本協議。
一、當事人情況
甲方:[本人/法定代表人]姓名________,國籍________,[身份證/護照/營業執照]號______________,地址_________________,聯系電話_________。
[委托代理人/]姓名_________,國籍_________,聯系電話_________。
乙方:[本人/法定代表人]姓名________,國籍_________[身份證/護照/營業執照]號_______________,地址_________________,聯系電話_________。
[委托代理人/]姓名_________,國籍_________,聯系電話_________。
丙方:[本人/法定代表人]姓名________,聯系電話_______________。注冊地址_________________,營業執照注冊號_________,資質證書號_________。
經辦人姓名_________,身份證號_________,經紀人資格證號_________,聯系電話_________。
二、房地產狀況
房產情況:
房屋[所有權/共有權]人名__________________,
權屬證書號______________,共計_________套,
房屋地址_________________________________,設計總層數_________層,
本房屋所在層為_________層,設計用途為[成套住宅/非成套住宅/非住宅/商住兩用/_________],建筑面積為_________平方米,房屋裝修情況__________________。
其他設施:附屬用房有[自行車庫/汽車庫/_________][使用面積/建筑面積]平方米,對上述房屋及附屬用房的產權或使用權限制條件等情況說明:__________________。
土地情況:國有土地使用權人名_________,土地使用權證號_________,其他情況________________________。
三、中介服務內容
第一條丙方為甲方提供以下[居間/咨詢/代辦手續/_________]房地產中介服務:_____________________
第二條丙方為乙方提供以下[居間/咨詢/代辦手續/_________]房地產中介服務:_____________________
四、費用及支付
第三條房屋價款和其他價款總計人民幣_______元。其中房屋價款______,房屋裝修、設施等價款_______元(詳見備注欄清單)
乙方的支付對象、支付方式和時限約定如下:______________________________
第四條丙方所收取的中介服務費應當符合法律、法規和政府行政主管部門的規定,不得擅自提高收費標準。
丙方中介服務收費項目及標準,[甲方/乙方]的承擔方式、支付方式和時限約定如下:
______________________________________________________________________
第五條[甲/乙]方應當繳納稅費的項目、標準(如有新標準出臺,按新標準執行,多退少補)及其承擔方式、支付方式和時限約定如下:____________________________________________________________________
第六條丙方代辦有關手續的收費項目(含代繳稅費)、收費標準及其承擔方式、支付方式和時限約定如下:
______________________________________________________________________
五、房屋交付
第七條上述房屋及附屬[用房/設施/物/證件/_________]的交付約定如下:
______________________________________________________________________
第八條上述房地產交付前所發生[水/電/物業/電話/有線電視/_________]費用的結算及時限約定如下:
______________________________________________________________________