房屋協(xié)議書簡單樣板（20篇免費下載）

協(xié)議可以對合作項目進行詳細的規(guī)劃和管理，確保項目順利實施。寫好房屋協(xié)議書簡單樣板是有技巧的，接下來給大家分享房屋協(xié)議書簡單樣板，方便大家學(xué)習(xí)。

房屋協(xié)議書簡單樣板篇1

甲方（委托方）：______________________

乙方（施工方）：______________________

為規(guī)范裝飾裝修施工，保護雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護-法》》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。

一、工程概況

1.裝飾施工地點：_____________________________________________。

2.建筑__________結(jié)構(gòu)，建筑面積___________平方米。

3.裝飾施工內(nèi)容：詳見施工圖，工程預(yù)算書

4.承包方式：（包工包料，包清工，部分承包）。

5.本工程由__________設(shè)計。

6.工期：工程期限_____________天，從_______年_____月_____日開工至______年_____月_____日竣工。

如遇審批有關(guān)事項，按委托人到相關(guān)職能部門辦妥備案手續(xù)之日起計算。

二、工程價款及結(jié)算方式

1.總價款：（大寫）________________元（其中：設(shè)計費____元，管理費（____%）元，稅金（____%）元。）經(jīng)雙方認可變更施工內(nèi)容的，變更部分的工程款按實另計。

2.合同簽訂后____天內(nèi)開工前，甲方支付總價款的____%，計_______元。泥工進場前或____年____月____日前，甲方支付總價款的____%，計_______元；木工進場前或____年_____月_____日前，甲方支付總價款的____%，計_______元；油漆工進場前或_____年____月____日前，甲方支付總價款的____%，計_______元：其余款項為本工程尾款。第三次付款時，甲乙雙方應(yīng)對已變更項目的工程和工程量進行核實和計算。并按合同比例進行支付和收款。尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收合格后一周內(nèi)一次付清。

三、施工準備及雙方的義務(wù)

（一）甲方工作。

1.甲方開工前，應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案：確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的，應(yīng)當請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案，經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準后，領(lǐng)取住宅裝修許可單。

房屋協(xié)議書簡單樣板篇2

{子問題開始}房屋拆遷補償協(xié)議范本

2015年最新房屋拆遷補償有哪些

最新的房屋拆遷補償包括哪些項目內(nèi)容

被拆遷人（以下簡稱甲方）：

拆遷人（以下簡稱乙方）：

根據(jù)《民法典》、《民法典》和《土地管理法》的有關(guān)規(guī)定，雙方本著平等自愿的原則，就拆遷補償一事達成如下協(xié)議：

一、被拆遷人情況：甲方目前家庭成員共有名，其分別為（男）、（女）

二、拆遷人情況：乙方根據(jù)我國有關(guān)法律已經(jīng)取得拆遷人資格證，乙方承諾將依法與甲方就拆遷補償情況達成協(xié)議。

三、房屋補償：甲方目前所有房屋的建筑面積為平方米，其中包括套內(nèi)建筑面積平方米、公攤建筑面積平方米；經(jīng)過雙方共同委托具備房地產(chǎn)評估資格的評估機構(gòu)的評估，此等房屋所有權(quán)的單位價格為元/平方米，故甲方擁有房屋所有權(quán)的合計價值為元。

四、土地補償：甲方目前房屋所占土地共有平方米，其中甲方享有專有土地使用權(quán)的有平方米，甲方與其他人共有土地使用權(quán)的有平方米；經(jīng)過雙方共同委托具備房地產(chǎn)評估資格的評估機構(gòu)的評估，此等土地使用權(quán)的單位價格為元/平方米，故甲方擁有土地使用權(quán)的合計價值為元。

五、其他補償：考慮到甲方長期居住于此地，搬離家園將給甲方造成諸多不便，本著獎勵補償?shù)脑瓌t，乙方承諾除房屋補償金與土地補償金以外，還應(yīng)當向甲方支付以下補償金：

1、電話號碼變更費用：

2、有線電視安裝成本：

3、交通運輸費用：

六、補償金支付方式：根據(jù)雙方之協(xié)議，乙方共計支付甲方補償金元，乙方承諾將在年月日前，一次性將全部補償金支付到甲方所銀行帳戶：銀行帳號。

{子問題開始}七、禁止行為：考慮到甲方的弱勢地位，乙方承諾在雙方?jīng)]有達成協(xié)議以前，絕對不會采取任何停水、停電、停暖等行為來影響甲方的正常生活，否則乙方將向甲方每天支付100元賠償金。

八、爭議解決：雙方如有爭議，將交由北京仲裁委員會解決。

九、其他：本協(xié)議壹式陸份，雙方各執(zhí)叁份，乙方提交房屋行政管理機構(gòu)壹份。

被拆遷人（以下簡稱甲方）：拆遷人（以下簡稱乙方）：

年月日年月日

房屋協(xié)議書簡單樣板篇3

出租方（以下簡稱甲方）：___________

身份證號碼：___________

承租方（以下簡稱乙方）：___________

身份證號碼：___________

甲、乙雙方通過友好協(xié)商，就房屋租賃事宜達成協(xié)議如下：

一、租賃地點：

__________________。

二、租用期限及其約定：

1、租用期限：甲方同意乙方租用________個月；自______年______月______日起至______年______月______日。

2、房屋租金：_______個月共計人民幣___元（大寫：___________）。

3、付款方式：簽訂協(xié)議時一次性付清。另付押金后，扣除應(yīng)交水電氣費后，將多余押金退還乙方，不計利息。

4、煤氣費、衛(wèi)生治安管理費由乙方支付。

5、租用期內(nèi)，乙方有下列情形之一的甲方可以終止合同，收回房屋使用權(quán)、乙方需擔(dān)全部責(zé)任，并賠償甲方損失。

（1）乙方擅自將房屋轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)借的；

（2）乙方利用承租房屋進行非法活動損害公共利益的；

三、雙方責(zé)任及義務(wù)：

1、乙方必須按時交納水、電、氣、衛(wèi)生治安管理費。

2、在租用期內(nèi)，甲方不得將乙方租用的房屋轉(zhuǎn)租（賣）給任何第三者；或在租賃期內(nèi)房租加價。

3、租用期滿后，乙方如需繼續(xù)使用，應(yīng)在一個月之前提出。甲方可根據(jù)實際情況，在同等條件下優(yōu)先租用。

4、在租賃期內(nèi)，甲、乙雙方如有一方有特殊情況需解除協(xié)議的，必須提前一個月通知對方，協(xié)商后解除本協(xié)議。

5、乙方入住該小區(qū)應(yīng)保持入住房屋內(nèi)和周圍環(huán)境整潔，做好防火防盜放電等安全工作，如發(fā)生事故乙方應(yīng)負全部責(zé)任；如發(fā)生不可抗力因素（如地震、洪水等），與乙方無關(guān)。

6、乙方不得擅自改變室內(nèi)結(jié)構(gòu)，要愛惜使用并妥善保管室內(nèi)設(shè)施，若有損壞及時維修或照價賠償。同時務(wù)必注意安全用電、用氣和其他特殊設(shè)施如電（燃氣）熱水器、取暖爐等的安全使用，若乙方使用過程中出現(xiàn)意外傷害和事故，乙方自己負責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

四、其它未盡事宜：

由甲乙雙方協(xié)商解決。本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽字后即行生效。

出租方：______

聯(lián)系電話：______

承租方：______

聯(lián)系電話：______

簽約日期：______

房屋協(xié)議書簡單樣板篇4

甲方（出讓方）：

身份證號碼：

乙方（受讓方）：

身份證號碼：

乙方于年月日從之手受讓房屋壹套，地址位于面積約平方米。現(xiàn)甲方自愿將此套房屋轉(zhuǎn)讓給乙方，有關(guān)事宜，雙方訂立協(xié)議如下：

一、甲方同意以幣萬元整（￥元）價格將本協(xié)議房產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。該房產(chǎn)所有權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給乙方（房產(chǎn)按現(xiàn)狀移交）。

二、甲方與乙方所簽房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議書已經(jīng)在深圳市見證，甲、乙及見證方對此已進行審核，對其真實性均確認。甲方保證此套房屋無任何糾紛。

三、乙方付清房款給甲方后，即取得甲方房產(chǎn)所有的一切權(quán)利。因該房屋目前已由甲方出租，故自本協(xié)議書簽訂日起至年月日前的租金由甲方收取，乙方不得干涉。自年月日之后的租金由乙方收取。

四、若有該房屋見證前發(fā)生的債權(quán)、債務(wù)及其他一切糾紛，應(yīng)由甲方負責(zé)，不涉及乙方，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任；該房產(chǎn)不屬于甲方的家庭財產(chǎn)或婚姻財產(chǎn)，甲方直屬無權(quán)對該房產(chǎn)主張任何權(quán)利。乙方受讓該房屋后，發(fā)生的一切糾紛與甲方無關(guān)。

五、今后如遇拆遷、征收，該房屋的建筑物及土地所有賠償款歸乙方所有，甲方無權(quán)干涉，不得有異議。

六、本協(xié)議雙方簽字即生效。本協(xié)議一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，見證方存一份，具同等法律效力。

甲方（出讓方）：

乙方（受讓方）：

見證方：

年月日

房屋協(xié)議書簡單樣板篇5

賣方：________(以下簡稱甲方)身份證號：______

買方：________(以下簡稱乙方)身份證號：______

根據(jù)《中華人民共和國合同法規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，達成如下協(xié)議：

一房屋價格及其他費用：

1、甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方所售房屋總金額為(人民幣)___拾___萬___仟___佰元整(含附屬設(shè)施

費用);

2、甲、乙雙方達成一致意見，雙方交易稅費由方負擔(dān)。

二甲方所售房屋權(quán)證號及座落位置、結(jié)構(gòu)、層次、面積、附屬設(shè)施：

1、甲方所售房屋所有權(quán)證號為"______號"，房屋土地使用權(quán)證號為"______號";

2、甲方所售房屋位于______區(qū)______路(街)______號，為______結(jié)構(gòu);

3、甲方所售房屋建筑面積______平方米;

4、甲方所售房屋附屬設(shè)施為

三付款方式：

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

四乙方逾期付款的違約責(zé)任：

乙方未按本合同規(guī)定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金額的2‰支付違約金，逾期達一個月以上的，即視為乙方不履行本合同，甲方有權(quán)解除合同，屆時將由乙方承擔(dān)此次交易中雙方的全部交易稅費，并向甲方支付購房款10%違約金。五房屋交付：

甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(xù)(繳納稅費)后___日內(nèi)，甲方將房屋交付乙方，因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的，則房屋交付時間可據(jù)實予以延長。

六甲方逾期交房的違約責(zé)任：

甲方未按本合同第四條規(guī)定將房屋及時交付使用，每逾期一日，按照購房總價的2‰支付違約金，逾期達一個月以上的，即視為甲方不履行本合同，乙方有權(quán)解除合同，由甲方承擔(dān)此次交易中雙方的全部交易稅費，并向乙方支付房價10%的違約金。

七甲方保證在交接時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛，如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。

本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。

本合同在履行中發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。

本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

本合同一式五份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，其他三份交有關(guān)部門存檔。

甲方(簽章)：______________________________________乙方(簽章)：_______________________________________

住址(工作單位)：__________________________________住址(工作單位)：___________________________________

聯(lián)系電話：__________________________________________聯(lián)系電話：___________________________________________

_________年____月____日

房屋協(xié)議書簡單樣板篇6

甲方(賣方)：___

乙方(買方)：___

甲、乙雙方及說合人就甲方莊基及其所屬房屋買賣事項，經(jīng)協(xié)商一致，達成以下合同條款：

1.甲方自愿將坐落在__村一組(__溝)___的莊基及其所屬房屋一院(建筑房屋：五間正房面向西南，小廈房兩間面向西北，院中有三棵小樹，院墻及其大門屬本莊基所有)占地面積：半畝(5份)，正房后至東路，大門(梢門)前至西路。南至___莊基，北至___莊基為止。

2.甲、乙雙方及說合人議定上述莊基.房屋及附屬建筑物相關(guān)的土地使用權(quán)以總價款為人民幣(大寫):萬元整(小寫:元)甲方以永久性質(zhì)出賣給乙方(附房屋莊基證，相關(guān)證件)，雙方均不得反悔。

3.甲、乙雙方在簽訂本合同時，乙方全額付清給甲方人民幣(大寫):萬仟元整(小寫:元)，甲方同時交付給乙方上述房屋及其所屬莊基使用權(quán)。

4.甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)。

5.經(jīng)甲、乙雙方及說合人、證明人、參與人仔細閱讀上述所有條款內(nèi)容同意無誤后，甲乙雙方簽署本合同。本合同一式兩份，甲.乙各執(zhí)一份，具有同等法律效力，自甲、乙雙方簽字之日起生效。

甲方(賣方)簽名：

乙方(買方)簽名：

說合人(簽名)：

參與人(簽名)：

證明人(簽名):

交易地點：

年月日

房屋協(xié)議書簡單樣板篇7

甲方：(以下稱甲方)

乙方：(以下稱乙方)

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，就房屋買賣一事達成如下協(xié)議：

一、甲方將位于市區(qū)路(街)號，建筑面積平方米，使用面積平方米的結(jié)構(gòu)房屋一套出售給乙方;

二、房屋總價款為萬元人民幣。

三、本協(xié)議簽訂后日內(nèi)乙方一次性將房屋全部價款支付給甲方;

四、由于該房屋目前正在建設(shè)之中，因此，本協(xié)議簽訂后一年內(nèi)甲方將房屋交付給乙方;

五、受到目前政策的限制，房屋五年之內(nèi)不能辦理過戶手續(xù)。待房屋可辦理手續(xù)之時，甲方應(yīng)積極協(xié)助乙方辦理房屋過戶手續(xù)，過戶費用由乙方承擔(dān)。

六、甲方要保證按期交房，否則每逾一日將按總房款的支付給乙方作為違約金;

七、因甲方原因?qū)е路课轃o法過戶給乙方造成損失，全部由甲方承擔(dān)。

八、本協(xié)議簽訂后，雙方共同去公證機關(guān)進行公證，公證費用由方承擔(dān)。

九、未盡事宜，雙方應(yīng)友好協(xié)商，協(xié)商不成任何一方均可向人民法院提起訴訟。

十、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。

甲方：乙方：

代表：代表：

年月日年月日

房屋協(xié)議書簡單樣板篇8

出租方（甲方）：_____________身份證號碼______________________________

承租方（乙方）：_____________身份證號碼______________________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就下列房屋的租賃達成如下協(xié)議：

1、房屋基本情況甲方將自有的.坐落在___________________________的房屋出租給乙方使用。

2、租賃期限租賃期共______個月，甲方從___________年________月_______日起將出租房屋交付乙方使用，至___________年________月_______日收回。

3、租金與押金本房屋月租金為人民幣__________元，第一期租金一次性繳納______個月。以后每月繳納一次。押金為一個月租金。

4、交付房租期限乙方應(yīng)于本合同生效之日起_______日內(nèi)，將該房屋租金和押金交付給甲方。

5、房屋租賃期間相關(guān)費用說明乙方租賃期間，水、電、取暖、燃氣、物業(yè)費以及其它由乙方居住而產(chǎn)生的費用由乙方負擔(dān)。租賃結(jié)束時，乙方須交清欠費。

6、房屋維護養(yǎng)護責(zé)任租賃期間，乙方不得隨意損壞房屋設(shè)施，如需裝修或改造，需先征得甲方同意，并承擔(dān)裝修改造費用。租賃結(jié)束時，乙方須將房屋設(shè)施恢復(fù)原狀。

7、租賃期滿租賃期滿后，如乙方要求繼續(xù)租賃，則須提前___個月向甲方提出，甲方收到乙方要求后___天內(nèi)答復(fù)。如同意繼續(xù)租賃，則續(xù)簽租賃合同。同等條件下，乙方享有優(yōu)先租賃的權(quán)利。如乙方不再租賃，在滿足本合同第五條，第六條的條件下，甲方退還乙方押金。

8、提前終止合同在房屋租賃期間，任何一方提出終止合同，需提前_____月書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商后簽訂終止合同書，在終止合同書簽訂前，本合同仍有效。受不可抗力因素影響，甲方必須終止合同時，一般應(yīng)提前_____個月書面通知乙方。乙方的經(jīng)濟損失甲方不予補償。

9、違約責(zé)任在房屋租賃期間，任何一方違反本合同的規(guī)定，依據(jù)事實輕重，支付月度租金的______%到______%的違約金，房屋設(shè)施損壞的按實際損失支付。乙方逾期未交付租金的，每逾期一日，甲方有權(quán)按月租金的______%向乙方加收滯納金。

10、本合同頁數(shù)，一式2份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，均具有同等效力。

甲方（簽章）：________________

乙方（簽章）：________________

___________年________月_______日

___________年________月_______日

房屋協(xié)議書簡單樣板篇9

賣方：_______________________________(以下簡稱甲方)

買方：_______________________________(以下簡稱乙方)

一、為房屋買賣有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，訂合同如下：甲方自愿下列房屋賣給乙方所有：

1.房屋狀況：(請按《房屋所有權(quán)證》填寫)

房屋座落

幢號室號套(間)數(shù)建筑結(jié)構(gòu)總層數(shù)建筑面積(平方方)用途

2.該房屋的土地使用權(quán)取得方式"√"：出讓、劃撥。

二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣________元，(大寫)_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾元整。

乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清，付款方式：

三、甲方在__________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方。該房屋占用范圍內(nèi)土地使用權(quán)同時轉(zhuǎn)讓。

四、出賣的房屋如存在產(chǎn)權(quán)糾紛，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。

五、本合同經(jīng)雙方簽章并經(jīng)嘉興市房地產(chǎn)交易管理所審查鑒定后生效，并對雙方都具有約束力，應(yīng)嚴格履行。如有違約，違約方愿承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償損失，支付違約費用。

六、雙方愿按國家規(guī)定交納稅、費及辦理有關(guān)手續(xù)。未盡事宜，雙方愿按國家有關(guān)規(guī)定辦理。如發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的，雙方愿向(___________)仲裁委員會申請仲裁。

七、本合同一式四份，甲、乙雙方及稅務(wù)部門各一份，房管部門一份。

八、雙方約定的其它事項：_____________________________________

甲方(簽名或蓋章)_______________乙方(簽名或蓋章)_______________監(jiān)證機關(guān)：_______________

代理人(簽名或蓋章)_____________________代理人(簽名或蓋章)______________________

簽訂日期：___________年____月____日

房屋協(xié)議書簡單樣板篇10

____層房屋____間，座落在現(xiàn)經(jīng)三方議定，愿以時值人民幣。

賣給為實業(yè)，為使買賣落實守其信用，并訂立以下協(xié)議，共同執(zhí)行：

一、買方先付賣方購房定金___萬___仟___佰元正，此款在賣契總金額內(nèi)扣除（不另立收款收據(jù)）。

二、雙方議定于___年___月___日（古歷___月___日）前正式簽賣盡契約。

三、有關(guān)房屋買賣的具體事項商議如下：

1、房屋結(jié)構(gòu)按現(xiàn)狀不變，房內(nèi)固定裝潢設(shè)施如水、電立戶、有線電視證、固定大柜、及油煙機、熱水器、吊扇、燈盞、窗簾布等均包括房價內(nèi)一并賣盡。

2、寫契時賣方應(yīng)移交完整證件：產(chǎn)權(quán)證、土地證、契稅證，個人身份證復(fù)印件給買方，如因賣方證未辦到，買方暫扣房款。

3、雙方商定房屋與___年___月___日（古歷___月___日）前騰空，在未騰空前暫扣房款___元，待房屋騰空交鎖時，買方應(yīng)付暫扣款，如騰空契約交鎖，不扣房款，并商定契約時買方給賣方子孫包

四、本協(xié)議予付定金后即日生效，任何一方均不得反悔，如買方反悔定金不予退還，賣方反悔，必須定金加倍償還。反悔方交房款總額的1.5%，作勞務(wù)費給中介單位，不得借故拒付。

五、中介費：買方1%，賣方0.5%。

以上協(xié)議，系雙方自愿達成，恐口無憑，特立此協(xié)議一式三份，各執(zhí)一份存查。賣方夫婦必須隨買方到房產(chǎn)、土地、稅務(wù)辦理有關(guān)過戶手續(xù)簽字完畢為準。

賣方：___________買方：___________

電話：___________電話：___________

手機：___________

中介人：___________

____年___月____日

房屋協(xié)議書簡單樣板篇11

甲方(房主)：__________簽名/蓋章(紅印)

乙方(承租人)：_________簽名/蓋章身份證號碼：________(需本人填寫)

根據(jù)《中華人民共和國》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲、乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本個人房屋出租協(xié)議書。

一、甲方將______路_____號一樓一底的房屋出租給乙方作為____使用。

二、租期_____年，從______年___月___日起到______年___月___日為止，必須一次性付清租金后使用。

三、年租金為人民幣______元(作為甲方凈收入)，乙方共現(xiàn)金支付(計大寫_______元整)。

四、房屋出租保證金

1、交付租金同時，乙方應(yīng)另付保證金人民幣______元整(小寫：_____元人民幣)。

2、保證金支付方式是以現(xiàn)金支付。

3、本協(xié)議作為本期保證金收據(jù)，請妥善保管;當本期保證金轉(zhuǎn)入下期租房協(xié)議后，本協(xié)議作為保證金收據(jù)的功能自動作廢、同時按新協(xié)議條款執(zhí)行老協(xié)議自行作廢。

五、房屋出租合同乙方租用后應(yīng)注意事項

1、乙方應(yīng)遵守中國法律，不做違法亂紀得活動，如若違反法律由乙方負責(zé)。

2、乙方應(yīng)注意居住安全，自行采取防火、防盜等安全措施。加強用電安全，不得亂拉、亂接電線;對于防盜、防火、用電安全進行經(jīng)常檢查。如乙方措施不當造成損失，其損失由乙方自行承擔(dān);造成甲方房屋財產(chǎn)損失，由乙方全額賠償給甲方;造成第三方房屋財產(chǎn)損失，由乙方負責(zé)處理，由乙方全額賠償對方。并按違約處理

3、乙方對租用房沒有處理權(quán)，不能擅自與人合租、轉(zhuǎn)租或借給他人，也不能改變其用途，否則屬于違約。如有此類情況發(fā)生除支付違約金外，甲方有權(quán)解除協(xié)議并收回房屋。電、水、電視、……及其它設(shè)施由乙方使用，產(chǎn)生的費用(衛(wèi)生垃圾費)由乙方按時、足額繳納，如有失誤，造成糾紛，由乙方自行解決，確需甲方出面協(xié)助解決時，乙方應(yīng)支付甲方必要費用。以上繳費收據(jù)請乙方自行保存，以備查對。

附：電表底數(shù)_____水表底數(shù)_____;電視費_____;取暖費_____以上數(shù)據(jù)由乙方自行核對，自行填寫。

4、乙方在租用期內(nèi)，不得改變房屋結(jié)構(gòu)及其設(shè)施;使用中如有損壞或管道堵塞，應(yīng)予修復(fù)、疏通，費用自理。乙方裝修須合理且費用自理;乙方退租或租期到期如需拆除裝修請同時恢復(fù)房屋原貌，產(chǎn)生費用由乙方自理。如不恢復(fù)按違約處理

5、甲方不分擔(dān)乙方在租房期內(nèi)對其自身造成的損失和對第三方造成的任何道德、經(jīng)濟、經(jīng)營和法律責(zé)任及經(jīng)濟損失。

六、個人房屋出租協(xié)議書的租賃期間的房屋修繕和裝飾

修繕房屋是甲方的義務(wù)。甲方對出租房屋及其設(shè)備應(yīng)定期檢查，及時修繕，做到不漏、不淹、三通(戶內(nèi)上水、下水、照明電)和門窗好，以保障乙方安全正常使用。

修繕范圍和標準按城建部(87)城住公字第13號通知執(zhí)行。

甲方修繕房屋時，乙方應(yīng)積極協(xié)助，不得阻撓施工。

出租房屋的修繕，經(jīng)甲乙雙方商定，采取下述第______款辦法處理：

1、按規(guī)定的維修范圍，由甲方出資并組織施工;

2、由乙方在甲方允諾的維修范圍和工程項目內(nèi)，先行墊支維修費并組織施工，竣工后，其維修費用憑正式發(fā)票在乙方應(yīng)交納的房租中分______次扣除;

七、有關(guān)退租、轉(zhuǎn)讓的條款

1、協(xié)議期內(nèi)，乙方履行本協(xié)議所有條款后，甲方不得提前收回房屋(發(fā)生甲方能力范圍之外的不可抗事件(如地震等)和乙方違約的情況下除外)。

2、乙方租期未到期而要求退租時，必須與甲方協(xié)商一致，并且要支付違約金給甲方。

3、協(xié)議期內(nèi)，乙方如果出現(xiàn)以下任何情況：退租、轉(zhuǎn)讓、及由于乙方違約原因造成甲方提前收回房屋的任一情況下，乙方都必須按協(xié)議繳清所有應(yīng)付款項。

4、乙方承租到期應(yīng)完好歸還房屋和所有鑰匙及有關(guān)物品，如果所租房內(nèi)的所用設(shè)備有損壞，乙方負責(zé)修復(fù)或者甲方在保證金內(nèi)扣除相應(yīng)賠償金額。

5、甲方原則上不同意轉(zhuǎn)租，但乙方確有困難時，應(yīng)提前向甲方申明，經(jīng)甲方授權(quán)同意，乙方才可實施轉(zhuǎn)租事宜。

房屋協(xié)議書簡單樣板篇12

一、本合同適用于本市行政區(qū)域范圍內(nèi)的商品房預(yù)租以及按市場化原則協(xié)商確定租金的房屋租賃，不包括按市政府規(guī)定的租金標準出租的公有居住房屋、行政調(diào)配方式出租和政府投資建造的公益性的非居住房屋以及在《條例》施行前按照市政府規(guī)定的租金標準出租的私有居住房屋的租賃。

二、預(yù)租僅限于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)投資建造，并已取得預(yù)售許可證的商品房，但房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)已經(jīng)預(yù)售的商品房不得預(yù)租。

(合同編號：)

本合同雙方當事人：

出租方(甲方)：

[出租]

承租方(乙方)：

預(yù)出租方(甲方)：

[預(yù)租]

預(yù)承租方(乙方)：

根據(jù)《民法典》、《上海市房屋租賃條例》(以下簡稱：《條例》)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商一致，就乙方承租甲方可依法____(出租/預(yù)租)的____(房屋/商品房)事宜，訂立本合同。

一、出租或預(yù)租房屋情況

1-1甲方____(出租/預(yù)租)給乙方的房屋座落在本市____(區(qū)/縣)____路__(弄/新村)__(號/幢)___室(部位)__(以下簡稱該房屋)。該房屋___([出租]實測/[預(yù)租]預(yù)測)建筑面積為____平方米，房屋用途為____，房屋類型為____，結(jié)構(gòu)為____。該房屋的平面圖見本合同附件

(一)。

甲方已向乙方出示：

1)[出租]房地產(chǎn)權(quán)證/房屋所有權(quán)證/______;[證書編號：______]。

2)[預(yù)租]預(yù)售許可證[許可證編號：_______]。

1-2甲方作為該房屋的____(房地產(chǎn)權(quán)利人/代管人/法律規(guī)定的其他權(quán)利人)與乙方建立租賃關(guān)系。簽訂本合同前，甲方已告知乙方該房屋____(已/未)設(shè)定抵押。

1-3該房屋的公用或合用部位的使用范圍、條件的要求;現(xiàn)有裝修、附屬設(shè)施、設(shè)備狀況和甲方同意乙方自行裝修和增設(shè)附屬設(shè)施的內(nèi)容、標準及需約定的有關(guān)事宜，由甲、乙雙方分別在本合同附件(二)、(三)中加以列明。甲、乙雙方同意該附件作為甲方向乙方交付該房屋和本合同終止時乙方向甲方返還該房屋的驗收依據(jù)。

二、租賃用途

2-1乙方向甲方承諾，租賃該房屋作為____使用，并遵守國家和本市有關(guān)房屋使用和物業(yè)管理的規(guī)定。

2-2乙方保證，在租賃期內(nèi)未征得甲方書面同意以及按規(guī)定須經(jīng)有關(guān)部門審批核準前，不擅自改變上款約定的使用用途。

三、交付日期和租賃期限

3-1甲乙雙方約定，甲方于__年__月__日前向乙方交付該房屋。[出租]房屋租賃期自__年__月__日起至__年__月__日止。[預(yù)租]房屋租賃期自預(yù)租商品房使用交接書簽訂之日起至__年__月__日止。

3-2租賃期滿，甲方有權(quán)收回該房屋，乙方應(yīng)如期返還。乙方需繼續(xù)承租該房屋的，則應(yīng)于租賃期滿前__個月，向甲方提出續(xù)租書面要求，經(jīng)甲方同意后重新簽訂租賃合同。

四、租金、支付方式和期限

4-1甲、乙雙方約定，該房屋每日每平方米建筑面積租金為(__幣)__元。[出租]月租金總計為(___幣)___元。(大寫：___萬___千___百___十___元___角整)。[預(yù)租]月租金由甲乙雙方在預(yù)租商品房交付使用書中按實測建筑面積計算面積計算確定。該房屋租金__(年/月)內(nèi)不變。自第__(年/月)起，雙方可協(xié)商對租金進行調(diào)整。有關(guān)調(diào)整事宜由甲、乙雙方在補充條款中約定。

4-2乙方應(yīng)于每月__日前向甲方支付租金。逾期支付的，每逾期一日，則乙方需按日租金的__%支付違約金。

4-3乙方支付租金的方式如下：________________________。

五、保證金和其他費用

5-1甲、乙雙方約定，甲方交付該房屋時，乙方慶向甲方支付房屋租賃保證金，保證金為___個月的租金，即(___幣)____元。

甲方收取保證金后應(yīng)向乙方開具收款憑證。

租賃關(guān)系終止時，甲方收取的房屋租賃保證金除用以抵充合同約定由乙方承擔(dān)的費用外，剩余部分無息歸還乙方。

5-2租賃期間，使用該房屋所發(fā)生的水、電、煤氣、通訊、設(shè)備、物業(yè)管理、____等費用由___(甲方/乙方)承擔(dān)。

房屋協(xié)議書簡單樣板篇13

發(fā)包方(甲方)：________________身份證號：________________________________

承接方(乙方)：________________身份證號：________________________________

工程項目：________________________________________________。

甲方委托乙方進行房屋裝修。為保證工程順利進行，特簽訂本合同。

第一條：工程概況

1.施工具體地址：___________________________________

2.房屋規(guī)格：房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi)，總施工面積____________平米。

3.施工內(nèi)容：房屋裝修。

4.委托方式：____________________________________________

5.開工時間：________年____月____日

6.竣工時間：________年____月____日

工程總天數(shù)：________天

第二條：工程價款

工程價款(大寫)___________________元。

1、材料費__________元;

2、人工費用__________元;

3、設(shè)計費用__________元;

4、施工垃圾清運費用__________元;

5、搬卸費用__________元;

6、管理費用__________元;

7、其他費用(注明具體內(nèi)容)______________元。

第三條：質(zhì)量要求

1.工程使用材料的數(shù)量、規(guī)格、牌子，經(jīng)雙方認可。

2.工程驗收標準，雙方同意參照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.施工中，甲方如有特殊施工項目或其他要求，雙方應(yīng)確認，額外增加的費用另簽補充合同。

4.凡由甲方采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方負責(zé);施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。

5.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前告知乙方。

第四條：材料供應(yīng)

1.乙方須對本合同中所用材料明碼標價。甲方提供的材料均用于本合同規(guī)定的裝修工程，非經(jīng)甲方同意，不得另作他用。乙方擅自挪用，須支付雙倍價款給甲方。

2.乙方提供的材料、設(shè)備等如存在質(zhì)量問題，或規(guī)格有異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責(zé)。

3.甲方負責(zé)供應(yīng)的材料和設(shè)備，應(yīng)符合設(shè)計要求，并按時供應(yīng)。如延期到達，導(dǎo)致施工期順延，須將甲方提供的材料金額的________%給乙方。乙方驗收材料后，因保管不當造成的損失，由乙方賠償。

第五條：付款方式

1.合同簽訂后，甲方須支付材料款和施工費的________%;工期過半(________年____月____日)，甲方

第二次付施工費的________%。剩余________%驗收后支付。

甲方在應(yīng)付款時間不付款屬于違約，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清款項，不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或變動，雙方應(yīng)簽補充合同。增減項目的款項當場結(jié)清。

3.甲方未按規(guī)定預(yù)付工程款的，每逾期一天按未付工程款的________%付給乙方。

4.甲方在裝修中如向按揭，須將按揭憑證及相關(guān)資料的復(fù)印件交給乙方。

第六條：工程工期

1.因乙方原因延遲完工，每日按工費的________%付給甲方，直至工費扣完為止。因甲方原因，每延遲____日，以人工費的________%付給乙方。

2.甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影工期、質(zhì)量等，其返工費由甲方承擔(dān)，由于乙方原因造成的，返工費由乙方承擔(dān)，工期不變。

3.因工程質(zhì)量、雙方意見不同而造成工程停滯，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)處理。

4.因甲方原因需返工，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期，需重新簽約，甲方承擔(dān)相關(guān)費用;因乙方原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。

5.未經(jīng)乙方同意，甲方私自要求施工隊更改施工內(nèi)容，引發(fā)的質(zhì)量問題和工期延誤，由甲方負責(zé)。

第七條：工程驗收

1.除隱蔽工程進行分段驗收外，工程結(jié)束后，乙方組織甲方進行驗收，辦理工程移交和結(jié)算手續(xù)。

2.接到驗收通知后，甲方應(yīng)在________天內(nèi)前往驗收，逾期的視為甲方放棄驗收權(quán)利，并視為驗收合格，如有問題，甲方責(zé)任。

3.甲方若不能如期驗收，要及時通知乙方，更改驗收日期。但甲方應(yīng)承認工程竣工時間，并承擔(dān)乙方看管費和相關(guān)費用。

第八條：其他事項

1.甲方責(zé)任

1)須提供物業(yè)部門認可的房屋平面圖及水、電、氣的線路圖。

2)如需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)、設(shè)備、管線，應(yīng)到所屬房管部門辦理手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費用。

2.乙方責(zé)任

1)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務(wù)員須有法人代表的委托證書。

2)指派________名工作人員為乙方工地代表，負責(zé)合同履行。

3)負責(zé)施工現(xiàn)場的安全，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。發(fā)生，須盡快修復(fù)或賠償。

4)實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

5)在施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為________個月。

第九條：違約責(zé)任

合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)支付合同總金額的________%給對方。因擅自解除合同，使對方實際損失超過違約金的，應(yīng)補償。

第十條：爭議解決

本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時，可按本合同約定向提起訴訟。

第十一條：合同的變更和終止

1.合同簽字生效后，雙方須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)重簽補充協(xié)議。若終止合同，提出終止合同的一方以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款的________%交付違約金，并辦理終止手續(xù)。

第十二條：合同生效

1.本合同自雙方蓋章簽字后生效。

2.補充合同與本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式________份，甲乙雙方各執(zhí)________份。

甲方(委托方)：_____________________乙方(承接方)：_____________________

________年____月____日________年____月____日

房屋協(xié)議書簡單樣板篇14

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上，甲方將____________小區(qū)____號樓____單元____室出租給乙方使用，為明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。

第一條房屋的面積、設(shè)施情況

1、出租房屋面積共75平方米(建筑面積)。

2、該房屋現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備情況：冰箱1臺，洗衣機(惠而浦)1臺，電視2臺(長虹掛式、長虹臺式各一)，萬家樂熱水器，抽油煙氣及爐灶;屋內(nèi)沙發(fā)床書桌等家具。

第二條乙方應(yīng)提供身份證復(fù)印件，供本次租賃使用。

第三條租賃期限、用途

1、該房屋租賃期壹年。自____年____月____日起至____年月____日止。

2、乙方向甲方承諾，租賃該房屋僅作為居家住房使用，不得做其他用途使用。乙方對租用房沒有處理權(quán)，不能擅自與人合租、轉(zhuǎn)租或借給他人，也不能改變其用途，否則屬于違約。如有此類情況發(fā)生除支付違約金外，甲方有權(quán)解除協(xié)議并收回房屋。

3、租賃期滿，甲方有權(quán)收回出租房屋，乙方應(yīng)如期交還。乙方如要求續(xù)租，則必須在租賃期滿一個月之前書面通知甲方，經(jīng)甲方同意后，重新簽訂租賃合同。

第四條租金及支付方式

1、該房屋年租金為(____)元(大寫：________)。

2、房屋租金支付方式如下：乙方在簽訂合同時，分兩次性支付租金，首次租金為____元(大寫：____)，同時繳納押金____元，押金在租賃期滿乙方歸還鑰匙并繳清水、電、氣等費用后，確保房屋無損后，一次性無息退還。

租金余款(________)必須在____月____日前付清。否則，押金不予退還。

第五條房屋修繕與使用

1、在租賃期內(nèi)，水、電、氣、數(shù)字電視等的使用費及日常維修保養(yǎng)均由乙方負責(zé)承擔(dān)。

2、乙方應(yīng)合理使用其所承租的房屋及其附屬設(shè)施和物品。如有損壞的，乙方應(yīng)照價賠償。乙方不得改變房屋的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，使用中如有損壞或管道堵塞，思想?yún)R報專題應(yīng)予修復(fù)、疏通，費用自理。乙方裝修須合理且費用自理;乙方退租或租期到期如需拆除裝修請同時恢復(fù)房屋原貌，產(chǎn)生費用由乙方自理。

第六條房屋的轉(zhuǎn)讓與轉(zhuǎn)租

未經(jīng)甲方同意，乙方不得轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借承租房屋，否則作為違約，甲方停止出租，余下租金和押金不予退回。

第七條其他約定事項

乙方應(yīng)遵紀守法，注意居住安全，自行采取防火、防盜等安全措施。加強用電安全，不得亂拖、亂接電線;對于防盜、防火、用電安全進行經(jīng)常檢查。如乙方措施不當造成的所有損失，其損失由乙方自行承擔(dān);造成甲方房屋財產(chǎn)損失，由乙方全額賠償給甲方;造成第三方房屋財產(chǎn)損失，由乙方負責(zé)處理，由乙方全額賠償對方。并按違約處理。

第八條本合同自雙方簽字后生效。

第九條本合同及附件一式二份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。

甲方簽字：____________乙方簽字：____________

身份證號：____________身份證號：____________

電話：________________電話：________________

____年____月____日____年____月____日

房屋協(xié)議書簡單樣板篇15

甲方：__________

身份證號：__________

住址：__________

聯(lián)系電話：__________

乙方：__________

身份證號：__________

住址：__________

聯(lián)系電話：__________

甲、乙雙方經(jīng)過平等、充分協(xié)商，就雙方共同投資購買房產(chǎn)之相關(guān)事宜達成如下協(xié)議，以資信守：__________

一、房產(chǎn)基本情況

甲、乙雙方共同投資，購買一套位于(該房屋總建筑面積為_____㎡，每平方米單價為________元，房屋總價(大寫：__________)，該商品房銷售合同備案號：__________，合同備案時間_____年_____月_____日，房籍號：______________。

二、出資情況

1.購房首付款________元(包括定金)人民幣(占房屋總價款的_____%)由甲方支付________萬元，乙方付________萬元;

2.主貸人為乙方;

3.按揭貸款的期限為________年(從____年__月__日至____年__月__日);

4.由乙方每月向貸款銀行償還貸款本息共計________元。

三、產(chǎn)權(quán)比例

甲方享有共同所購房產(chǎn)_____%的產(chǎn)權(quán)。

乙方享有共同所購房產(chǎn)_____%的產(chǎn)權(quán)。

四、房屋產(chǎn)權(quán)變動情況

1.甲方于_____年_____月______日自愿放棄所享有的產(chǎn)權(quán)份額，僅僅作為房屋產(chǎn)權(quán)的名義登記人之一，不再享有房屋所有權(quán)。

2.現(xiàn)乙方享有該房屋的100%份額，乙方是該房產(chǎn)的實際所有權(quán)人，甲方僅僅為名義登記一方，甲方對該房屋不再享有任何權(quán)利，雙方對此均無異議。

五、甲方權(quán)利義務(wù)

甲方對所購房屋的權(quán)利義務(wù)，按如下處理：=

1.甲方不享有所購房屋的實際權(quán)利，不得對房產(chǎn)進行侵占、破壞、轉(zhuǎn)賣、出租、出借、抵押及贈與。

2.甲方有義務(wù)將本協(xié)議代持事宜通知甲方的所有利害關(guān)系人(包括但不限于父母、子女及配偶)，保證其利害關(guān)系人不得主張房產(chǎn)所有權(quán)利。

3.根據(jù)本協(xié)議約定應(yīng)由甲方承擔(dān)的費用，如甲方作為房產(chǎn)登記名義持有人承擔(dān)或支出的，甲方有權(quán)向乙方追償。

4.由于當前條件所限(該房屋的貸款尚未還清)，暫時無法申請變更登記。待本協(xié)議簽訂后，其有關(guān)證件和票據(jù)都交給乙方保管，今后條件允許如需要變更甲方應(yīng)予以配合。

5.甲方保證向乙方提供真實有效的證件，如乙方需辦理相關(guān)手續(xù)、必須甲方出面驗證、簽名等事項時甲方應(yīng)當協(xié)助配合。

6.如遇該房屋拆遷所產(chǎn)生的經(jīng)濟補償費用，所得費用全部歸屬于乙方，甲方應(yīng)在取得相應(yīng)補償費用的三天內(nèi)將該筆費用轉(zhuǎn)給乙方提供的賬戶。

六、乙方權(quán)利義務(wù)

1.房屋登記所有人為乙方，乙方享有對所購房產(chǎn)占有、使用、出租、收益及處分的權(quán)利。

2.乙方取得與保管所購房產(chǎn)的購房合同、相應(yīng)證件(房地產(chǎn)權(quán)證)、發(fā)票、資料、鑰匙等。

3.房屋房貸由乙方為主貸人同時由乙方實際承擔(dān)還貸義務(wù)，乙方需在還款期限內(nèi)按期還款。

4.房屋裝飾裝修事宜由乙方負責(zé)辦理，裝修費用由乙方實際承擔(dān)。乙方應(yīng)于_____年_____月______日將甲方支出的房屋裝修款________元返還給你甲方。

5.乙方于_____年_____月______日將甲方支出的房屋首付款________元返還給你甲方。

6.在任何時候，乙方均有權(quán)要求甲方將代持房產(chǎn)變更登記到乙方或乙方指定的任何第三方名下，或辦理相關(guān)抵押登記等，甲方應(yīng)予配合，相應(yīng)費用由乙方負責(zé)。

7.在乙方還貸期間以及還完房貸以后，房屋出租收益全部歸乙方所有。

8.除非另有特別約定，代持房產(chǎn)中的裝修、家具、設(shè)備設(shè)施均為乙方所有，乙方無需另外提供購買出資的憑據(jù)。

七、稅費承擔(dān)

雙方當時人可以選擇以下第種方式承擔(dān)稅費

1.房屋稅費由一方自行承擔(dān);

2.房屋稅費由甲乙雙方按照上述出資比例承擔(dān);

3.甲方承擔(dān)_____%房屋稅費，乙方承擔(dān)_____%房屋稅費。

八、本協(xié)議變更或解除

房屋協(xié)議書簡單樣板篇16

出租人（甲方）：身份證號：

承租人（乙方）：身份證號：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上，就房屋租賃的有關(guān)事宜達成協(xié)議如下：

第一條房屋基本情況

（一）房屋坐落于鄭州區(qū)（縣）街道辦事處（鄉(xiāng)鎮(zhèn)），建筑面積平方米。

（二）房屋權(quán)屬狀況：甲方持有（□房屋所有權(quán)證/□公有住房租賃合同/□房屋買賣合同/□其他房屋來源證明文件），房屋所有權(quán)證書編號：或房屋來源證明名稱：，房屋所有權(quán)人（公有住房承租人、購房人）姓名或名稱：

第二條租賃期限

（一）房屋租賃期自________年____月____日至________年____月____日，共計年個月。甲方應(yīng)于________年____月____日前將房屋按約定條件交付給乙方。

（二）租賃期滿或合同解除后，甲方有權(quán)收回房屋，甲乙雙方應(yīng)對房屋和附屬物品、設(shè)備設(shè)施及水電使用等情況進行驗收，結(jié)清各自應(yīng)當承擔(dān)的費用。

（三）乙方繼續(xù)承租的，應(yīng)提前日向甲方提出（□書面/□口頭）續(xù)租要求，協(xié)商一致后雙方重新簽訂房屋租賃合同。

第三條租金及押金

（一）租金：￥元/月（含物業(yè)管理費），（人民幣大寫：）租金每個月一交，乙方應(yīng)提前3天打入甲方賬戶：戶名：.

（二）押金：人民幣（大寫）圓整（：）租賃期滿或合同解除后，房屋租賃押金如數(shù)返還給乙方。

第四條房屋維護及維修

（一）甲方應(yīng)保證房屋的建筑結(jié)構(gòu)和設(shè)備設(shè)施符合建筑、消防、治安、衛(wèi)生等方面的安全條件，不得危及人身安全；承租人保證遵守國家、鄭州市的法律法規(guī)規(guī)定以及房屋所在小區(qū)的物業(yè)管理規(guī)約。

（二）租賃期內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)共同保障房屋及其附屬物品、設(shè)備設(shè)施處于適用和安全的狀態(tài)。

對于房屋及其附屬物品、設(shè)備設(shè)施因自然屬性或合理使用而導(dǎo)致的損耗，乙方應(yīng)及時通知甲方修復(fù)。甲方應(yīng)在接到乙方通知后的日內(nèi)進行維修。逾期不維修的，乙方可代為維修，費用由甲方承擔(dān)。因維修房屋影響乙方使用的，應(yīng)相應(yīng)減少租金或延長租賃期限。

第五條轉(zhuǎn)租

除甲乙雙方另有約定以外，不得轉(zhuǎn)租。

第六條合同解除

（一）經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。

（二）因不可抗力導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行的，本合同自行解除。

（三）甲方有下列情形之一的，乙方有權(quán)單方解除合同：

1、遲延交付房屋達三日的。

2、交付的'房屋嚴重不符合合同約定或影響乙方安全、健康的。

3、不承擔(dān)約定的維修義務(wù)，致使乙方無法正常使用房屋的。

（四）乙方有下列情形之一的，甲方有權(quán)單方解除合同，收回房屋：

1、不按照約定支付租金達十日的。

2、擅自改變房屋用途的。

3、擅自拆改變動或損壞房屋主體結(jié)構(gòu)的。

4、保管不當或不合理使用導(dǎo)致附屬物品、設(shè)備設(shè)施損壞并拒不賠償?shù)摹?/p>

5、利用房屋從事違法活動、損害公共利益或者妨礙他人正常工作、生活的。

6、擅自將房屋轉(zhuǎn)租給第三人的。

（五）其他法定的合同解除情形。

第七條違約責(zé)任

（一）甲方有第六條第三款約定的情形之一的，應(yīng)按月租金的50%向乙方支付違約金；乙方有第六條第四款約定的情形之一的，應(yīng)按月租金的50%向甲方支付違約金，甲方并可要求乙方將房屋恢復(fù)原狀或賠償相應(yīng)損失。

（二）租賃期內(nèi)，甲方需提前收回房屋的，或乙方需提前退租的，應(yīng)提前十日通知對方，并按月租金的20%向?qū)Ψ街Ц哆`約金；甲方還應(yīng)退還相應(yīng)的租金。

（三）因甲方未按約定履行維修義務(wù)造成乙方人身、財產(chǎn)損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

（四）甲方未按約定時間交付房屋或者乙方不按約定支付租金但未達到解除合同條件的，以及乙方未按約定時間返還房屋的，應(yīng)按標準支付違約金。第八條合同爭議的解決辦法

本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。第九條設(shè)施設(shè)備清單甲方向乙方提供以下設(shè)施、設(shè)備：一、燃氣管道[]二、暖氣管道[]三、熱水管道[]四、燃氣熱水器[]型號：電熱水器[]型號：五、空調(diào)[]型號及數(shù)量：六、家具[]型號及數(shù)量：七、電器[]型號及數(shù)量：

八、水表現(xiàn)數(shù)：電表現(xiàn)數(shù)：燃氣表現(xiàn)數(shù)：

九、裝修狀況：

十、其它設(shè)施、設(shè)備：

第十條其他約定事項

本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。本合同一式兩份，雙方各持一份，具有同等法律效力。

本合同生效后，雙方對合同內(nèi)容的變更或補充應(yīng)采取書面形式，作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。

出租人（甲方）簽章：承租人（乙方）簽章：

聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：

________年____月____日________年____月____日

房屋協(xié)議書簡單樣板篇17

上訴人(原審被告)：_________________某某建設(shè)集團有限公司，住所地：_________________某某市某某鎮(zhèn)。

法定代表人：_________________某某職務(wù)：_________________董事長。

被上訴人(原審原告)：_________________某某，男，漢族，19年月日出生，住某某市某某區(qū)某某北路號111室。

原審被告：_________________某某建設(shè)集團有限公司某某分公司，住所地：_________________某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號。

負責(zé)人：_________________某某，經(jīng)理。

上訴請求：_________________

1、依法撤銷某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20)某某民初字第1000號民事判決，發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。

2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔(dān)。

事實和理由：_________________

上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20)高民初字第1000號民事判決書，現(xiàn)提起上訴。

一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。

該判決稱“被告某某建設(shè)集團某某分公司稱：_________________對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據(jù)的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關(guān)系是存在的，但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的，且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設(shè)集團稱：_________________要求某某公司與原告協(xié)商解決”，眾所周知要求調(diào)解不屬相對人抗辯，將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設(shè)集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導(dǎo)致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。

二、該判決認定事實錯誤。

(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中并無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現(xiàn)金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內(nèi)容，但該判決均未查明并列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。

~1/3~

(二)該判決認定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是，結(jié)算并未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結(jié)算款項并無直接因果關(guān)系。另：_________________該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。

(三)該判決認定事實證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù)，僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且，判決書未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。

上訴人認為，未經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證和法院認證的證據(jù)，不能作為定案的依據(jù)。

三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據(jù)。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至于雙方存在的經(jīng)濟損失必須有經(jīng)濟損失的客觀存在，且對損失的承擔(dān)應(yīng)當按照過錯責(zé)任由雙方分擔(dān)。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據(jù)，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責(zé)任，更沒有按過錯責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟損失。

尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數(shù)額和來源予以查實確認，且對20__年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。

四、該判決程序違法。

本案案情復(fù)雜，不但涉及承攬工程款項的結(jié)算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決，那么，法院應(yīng)當主持調(diào)解，并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過程，為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對此，上訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解，那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。

~2/3~

綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權(quán)益，支持上訴人的上訴請求!謝謝!

此致

某某市中級人民法院

上訴人：_________________某某建設(shè)集團有限公司

年      月       日  

房屋協(xié)議書簡單樣板篇18

甲方（實際歸屬人）：乙方（掛名登記人）：

甲乙雙方系母女關(guān)系，為明確位于房屋（以下簡稱房屋，房產(chǎn)證號（或兩規(guī)回執(zhí)號）：）的`出資及權(quán)屬問題，雙方特簽訂如下協(xié)議，以資共同遵守：

一、乙方確認，上述房屋及土地均由甲方出資購買、建設(shè)，乙方實際上沒有出資。

二、乙方清楚且明白，上述房屋及土地只是登記在其名下，真正的權(quán)屬歸甲方所有。

三、如國家政策允許，經(jīng)甲方通知后，乙方應(yīng)無條件配合甲方辦理房屋過戶登記手續(xù)，過戶所涉及的稅費由全部由甲方承擔(dān)。 

四、未征得甲方同意，乙方不得以任何理由對房屋進行處分（包括轉(zhuǎn)讓、抵押、抵債、出租等），也不得以房屋所有權(quán)人的身份對外簽訂有關(guān)上述房屋權(quán)益的合同。

五、本協(xié)議一式二份，甲方一份，乙方一份。本協(xié)議自甲方、乙方簽字后生效。

甲方：乙方：

年月日年月日

見證人：

房屋協(xié)議書簡單樣板篇19

甲方(出租方)：_______

乙方(承租方)：_______

甲乙雙方就房屋出租一事達成如下協(xié)議：

一、甲方將座落在____市____號樓____門，____室____廳，面積為____平方米的房屋出租給乙方。

二、租賃期限為一年，自____年____月____日至____年____月____日止。

三、年租金____元整(大寫：肆仟元整)：協(xié)議簽訂之時，租金一次性交齊。

四、租賃期間，水電費、電視收視費及物業(yè)管理費等一切費用均由乙方承擔(dān)。房屋的供熱費由乙方承擔(dān)。

五、在租賃期間，乙方不得擅自改變該房屋的主體結(jié)構(gòu)，如需改動，需經(jīng)甲方同意。乙方在租期內(nèi)要愛護房屋及屋內(nèi)設(shè)施，如有損壞，乙方要照價賠償。

六、在租賃期間，乙方不得將房屋擅自轉(zhuǎn)租他人，否則，甲方有權(quán)將該房屋收回，并不退還剩余房租，一切損失由乙方自行承擔(dān)。

七、在租賃期間，如遇所租房屋拆遷，與乙方?jīng)]有任何經(jīng)濟利益關(guān)系，乙方必須在規(guī)定時間內(nèi)搬出。甲方按乙方實際租賃時間收取租金，返還乙方剩余租金。

八、此協(xié)議一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，房屋所轄派出所一份，雙方簽字后生效，并具有同等法津效力。

出租方(甲方)姓名：__________

承租方(乙方)姓名__________

身份證號：________________

身份證號：________________

住址單位：________________

住址單位：________________

房屋協(xié)議書簡單樣板篇20

甲方：

乙方：

年月日，甲方將位于貴州省畢節(jié)市安康路317-8號房正面右側(cè)約60㎡的土地給予乙方，現(xiàn)乙方在此修建房屋，修筑款人民幣叁萬陸仟捌佰元整(￥36800.00元)現(xiàn)鑒于多種原因，為明確上述房屋產(chǎn)權(quán)，以免以后發(fā)生糾紛，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，達成以下協(xié)議：

1、該房屋產(chǎn)權(quán)由乙方全部持有。

2、該房屋產(chǎn)權(quán)屬于乙方個人財產(chǎn)，甲方在遇到任何情況下都不得以任何形式對該房屋產(chǎn)權(quán)進行處理。

3、今后如需上修建或拆遷等問題，由乙方自己處理。

4、該協(xié)議由甲乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上達成屬雙方的真實意思表示。

5、本協(xié)議自簽訂之日起有效，不得撤銷。

本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方：乙方：

簽訂時間：